工程設(shè)備租賃合同

時間：2022-03-04 19:35:56 租賃合同我要投稿

工程設(shè)備租賃合同范本8篇

　　隨著人們法律觀念的日益增強，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務(wù)。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的工程設(shè)備租賃合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程設(shè)備租賃合同范本8篇

工程設(shè)備租賃合同范本1

　　出租方：(以下簡稱甲方)

　　承租方： (以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等互利的原則，以嚴守合同、信譽至上為準則，經(jīng)充分協(xié)商簽訂以下合同。

　　第一條甲方同意將下列表中應(yīng)由乙方支付給甲方費用的租賃物資租賃給乙方使用，其租賃數(shù)量以甲方收、發(fā)貨明細表實數(shù)為準，租金計算以收、發(fā)貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。

　　1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。

　　2、賠償費如不執(zhí)行上表單價，結(jié)算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監(jiān)獄)銷售價賠償，損壞扣件按市場價賠償，運費、下車費則按實際結(jié)算。

　　第二條乙方所租上表物資，須向甲方提供蓋有鮮章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經(jīng)辦人)身份證復(fù)印件，并按租賃物數(shù)量的多少向甲方繳納押金元(大寫： )。押金不得中途抵扣租金，不計利息，辦理結(jié)算時在完清各項手續(xù)后方能退還。

　　第三條租賃期限不得少于一個月，但最長不得超過乙方當時單個工程結(jié)束時間。租賃期不足一個月的按一個月(30天)計算，一個月及其以上的按實際天數(shù)計算，法定節(jié)假日除春節(jié)三天不計租金外，其余照計。

　　第四條乙方每月底必須向甲方以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式付清當月全部租金，不得拖欠，否則，甲方有權(quán)終止合同，收回租賃的各種物資，原租金、賠償費、上下車費，乙方應(yīng)按實支付。

　　第五條乙方對甲方出庫的物資應(yīng)進行當場檢查驗收，凡不符質(zhì)量標準的物資應(yīng)當場拒收，否則，由此而造成的大小安全事故或其它經(jīng)濟損失與甲方無關(guān)。

　　第六條違約責(zé)任

　　1、甲乙雙方違反本合同的有關(guān)規(guī)定均屬違約，違約方應(yīng)按租金總額的30%支付違約金給守約方。

　　2、乙方應(yīng)在每月底前按時支付租金，反之則從次月起每天按應(yīng)付租金總額的3%向甲方支付違約金。

　　第七條賠償約定

　　1、乙方不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租甲方物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，其租金按原租金五倍賠償。

　　2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規(guī)格、尺寸等)應(yīng)按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時的市場價賠償。

　　3、租賃物資送還時，乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。

　　4、乙方未還清所租物資前，不論使用與否，均視為在租，不能中斷租金，須續(xù)算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數(shù)量后為止。

　　第八條乙方提貨或返還物資時，必須提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地點自提或交還，其上、下車搬運費按每噸鋼管元，扣件元，由乙方承擔。

　　第九條其它：

　　第十條本合同一式二份，每份共2頁，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。更改之處需經(jīng)雙方簽章認可，否則無效。本合同糾紛由雙方協(xié)商解決，直至訴訟到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設(shè)備租賃合同范本2

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務(wù)所受岳陽設(shè)計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設(shè)計院及成都分院的代理人。現(xiàn)發(fā)表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關(guān)于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實”，認定訴訟時效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時效，喪失勝訴權(quán)。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關(guān)系

　　1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯(lián)界確系岳陽設(shè)計院成都分院的負責(zé)人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽設(shè)計院承擔責(zé)任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽設(shè)計院承擔責(zé)任。

　　4.岳陽設(shè)計院的經(jīng)營范圍是“工程設(shè)計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責(zé)任不應(yīng)當由岳陽設(shè)計院承擔。

　　5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的'現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設(shè)計院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設(shè)計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設(shè)計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設(shè)計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設(shè)計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設(shè)計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設(shè)計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設(shè)計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責(zé)任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設(shè)備進出場單。

　　另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設(shè)備維修費等諸多憑證。岳陽設(shè)計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關(guān)系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當承擔舉證責(zé)任。如果不能舉證，則應(yīng)當承擔不利的后果。

　　四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設(shè)計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設(shè)備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設(shè)計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設(shè)計院的分支機構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設(shè)計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設(shè)計院或成都分院，其責(zé)任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務(wù)所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

工程設(shè)備租賃合同范本3

　　承租方（簡稱甲方）：

　　出租方（簡稱乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程機械設(shè)備，本著公正、公平、合理的原理，經(jīng)雙方友好協(xié)商，按《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，達成如下協(xié)議：

　　一、設(shè)備型號：數(shù)量：

　　二、租賃期限（時間）：工程機械設(shè)備的租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大寫：_____元）幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產(chǎn)或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責(zé)，乙方租金仍按月租標準計收。

　　四、甲方應(yīng)該安排好機械作息時間。

　　五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權(quán)歸乙方，甲方不得擅自轉(zhuǎn)租或抵押。

　　六、機械設(shè)備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。

　　七、違約責(zé)任：由違約方負責(zé)。

　　八、本合同未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續(xù)，款項結(jié)清時，本合同自動失效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設(shè)備租賃合同范本4

　　出租方： (以下簡稱甲方)

　　承租方： (以下簡稱乙方)

　　一、乙方承租甲方設(shè)備明細如下表：工程名稱施工地點施工內(nèi)容設(shè)備名稱數(shù)量預(yù)計租期取費標準租賃設(shè)備總臺數(shù) 預(yù)收租金總額：司機補助標準：設(shè)備運費：備注：

　　二、設(shè)備服務(wù)范圍

　　1、由于本合同中所提供的服務(wù)僅限于設(shè)備的租賃，對乙方的工程質(zhì)量、進度等問題無連帶責(zé)任。

　　2、甲方設(shè)備僅供乙方使用，乙方未經(jīng)甲方同意不得向第三方轉(zhuǎn)租甲方設(shè)備，甲方有權(quán)終止合同。

　　三、付款方式

　　1、乙方應(yīng)在設(shè)備進場提前5天向甲方預(yù)付元設(shè)備進出場費及租賃使用費，其中租賃費元，設(shè)備運費元。

　　2、租期按30天計算，乙方應(yīng)提前5天預(yù)付下月租金，在工程完工(設(shè)備退場)兩周內(nèi)結(jié)清全部余款。

　　四、甲方的權(quán)利及義務(wù)：

　　1、甲方根據(jù)乙方要求，在規(guī)定的時間進入施工現(xiàn)場。

　　2、當乙方違章指揮強制作業(yè)時，甲方工作人員有權(quán)制止。

　　3、甲方每輛設(shè)備配備機手配合乙方正確使用設(shè)備并聽從現(xiàn)場人員指揮調(diào)動。

　　4、設(shè)備因故障而停止運作3天以上不計臺班費(含3天)，因其他原因造成設(shè)備停機臺班費照常計費(如下雨、等候、監(jiān)理要求停工等非甲方設(shè)備故障及人員責(zé)任外的原因)。

　　五、乙方的權(quán)利及義務(wù)

　　1、保障甲方設(shè)備及出場道路暢通，協(xié)助甲方卸車、裝車，保障設(shè)備安全進出場。

　　2、由于乙方安全措施不利，指揮不當造成人身安全事故，由乙方全部負責(zé)。

　　3、施工質(zhì)量沒有達到技術(shù)要求，乙方有權(quán)制止并及時采取措施,如發(fā)現(xiàn)問題而不止,繼續(xù)施工造成質(zhì)量事故，則與甲方無關(guān)，由乙方負全面責(zé)任。

　　4、負責(zé)施工現(xiàn)場存放設(shè)備的看護及看護費，承擔因看護不嚴而造成的設(shè)備損失、損壞、丟失等，按損失程度給予賠償。

　　5、乙方負責(zé)機手的食宿問題及施工現(xiàn)場及生活區(qū)人身安全，當出現(xiàn)故障不能排除時及時通知甲方。

　　6、不準將甲方設(shè)備擅自轉(zhuǎn)租、抵押、抵債和變相轉(zhuǎn)賣，否則承擔因此造成的全部損失，并給予賠償。在租憑期限內(nèi)調(diào)運設(shè)備需經(jīng)甲方同意，月租金不變。

　　六、違約責(zé)任：

　　1、乙方未能按期支付租金，甲方有權(quán)終止設(shè)備使用，每延遲一天加收月租金的2%滯納金，并保留將設(shè)備撤回的權(quán)利，工程完工兩周后拖欠款按照施工單位向銀行計劃外借款收取滯納金。

　　2、在工程完工一周內(nèi)協(xié)助甲方將設(shè)備安全退場，如因乙方原因致使甲方設(shè)備停留在施工現(xiàn)場而不能安全撤離，除負責(zé)設(shè)備安全外，每推遲一天追加3萬元停滯費，計入租賃費中。

　　3、遇到國家政策、法規(guī)強制執(zhí)行及不可預(yù)見的自然災(zāi)害影響本合同執(zhí)行，雙方協(xié)商解決。

　　4、甲乙雙方任何一方有違約行為，賠償對方因違約造成的所有直接經(jīng)濟損失，最低位月租金的10%違約金。

　　七、雙方共同的權(quán)利及義務(wù)：

　　1、遇有爭議，甲乙雙方本著友好合作的精神協(xié)商解決;當商定不成時，由甲方所在地主管部門仲裁解決。

　　2、除本合同相關(guān)條款規(guī)定以外，雙方的其他索賠要求均按《合同法》的規(guī)定辦理。

　　八、補充條款：

　　九、本合同自簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設(shè)備租賃合同范本5

　　出租方：（簡稱甲方）

　　承租方：（簡稱乙方）

　　乙方因工程需要向甲方承租垂直運輸設(shè)備：施工人貨電梯。甲乙雙方為明確設(shè)備租賃的權(quán)利及義務(wù)，經(jīng)共同協(xié)商，訂立以下幾條款以便雙方共同遵守執(zhí)行。

　　一、設(shè)備名稱、數(shù)量及設(shè)備租賃交接地點、使用地方。

　　1、設(shè)備名稱：

　　2、租賃數(shù)量：

　　3、租賃設(shè)備交接地點：

　　租賃使用地點：

　　4、設(shè)備使用高度：

　　二、租賃期限及日期：

　　1、租賃期限自年月日起至使用完畢停用為止。乙方若超期使用，可續(xù)簽補充協(xié)議，但必須提前十五天通知甲方，辦理續(xù)租手續(xù)。

　　2、租賃日期：合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效后于年月日安裝驗收，或安裝三天后開始計算租賃費至設(shè)備租賃結(jié)束停用為止。

　　三、租賃期設(shè)備的維修，保養(yǎng)與其它：

　　1、設(shè)備租賃期間維護保修工作由甲方承擔。維修一般工作必須在四小時內(nèi)完成，機構(gòu)換件不超過8小時，特殊故障在24小時完成，未能解決的扣除相應(yīng)租賃費。

　　2、甲方設(shè)備進入乙方現(xiàn)場后，乙方有義務(wù)協(xié)助甲方保管好設(shè)備的各種附件，并由乙方提供庫房一間用于保管。若發(fā)生損壞或丟失由乙方承擔并負責(zé)賠償。

　　3、租賃設(shè)備的操作人員每臺三人。（工資由乙方承擔）

　　4、租賃設(shè)備的操作由乙方負責(zé)，費用由乙方支付，由于操作不當發(fā)生的安全事故由乙方負責(zé)，所發(fā)生的費用由乙方承擔。由于違章指揮所發(fā)生的費用有責(zé)任方承擔。

　　5、甲方設(shè)備進入乙方現(xiàn)場后，乙方應(yīng)安排好設(shè)備及各種附件保管和管理工作。

　　四、甲乙雙方責(zé)任

　　1、乙方負責(zé)設(shè)備的基礎(chǔ)施工，基礎(chǔ)必須符合設(shè)備的參數(shù)要求，滿足設(shè)備的使用性能，若因基礎(chǔ)問題（未按甲方提供的數(shù)據(jù)施工）所造成的一切損失由乙方負責(zé)，造成甲方設(shè)備損失由乙方承擔。如因甲方所提供的數(shù)據(jù)錯誤，所造成的損失由甲方承擔。

　　2、乙方不得對所租的甲方設(shè)備進行銷售、轉(zhuǎn)讓、改制、轉(zhuǎn)租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有權(quán)的行為。甲方有權(quán)檢查設(shè)備的完好情況，乙方應(yīng)提供一切方便。

　　3、租賃設(shè)備的報驗費由甲方承擔。

　　4、租賃設(shè)備納入乙方設(shè)備管理范圍。

　　5、乙方提供必要的安裝場地、電源及道路暢通工作，協(xié)助甲方做好設(shè)備的垂直度、水平度的觀測，電梯附墻安裝孔由項目負責(zé)，使之符合規(guī)范要求。

　　6、乙方負責(zé)教育員工不要亂動設(shè)備，未經(jīng)甲方許可動用設(shè)備所造成的安全事故及設(shè)備損壞由責(zé)任方負責(zé)。

　　7、甲方負責(zé)提供必要的食、宿便利條件。

　　8、甲方操作人員聽從乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人員不聽從乙方的正常安排，乙方有權(quán)退回更換人員，并賠償相應(yīng)的損失。

　　9、甲方租賃設(shè)備由乙方調(diào)度，人員24小時聽從乙方安排管理指揮。

　　10、甲乙雙方在施工前要認真勘察現(xiàn)場，工程項目應(yīng)由甲方按乙方的要求自行編制施工安裝方案，并指定有針對性的安全技術(shù)措施，甲方必須嚴格按乙方的要求，納入乙方安全體系管理及規(guī)范管理。

　　五、違約責(zé)任

　　未經(jīng)雙方同意，任何一方不得中途變更或銷除合同，違約方按經(jīng)濟合同法的有關(guān)款承擔違約責(zé)任。

　　本合同一經(jīng)簽定，對甲、乙雙方具有同等法律約束效力。未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決。

　　本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲方（蓋章）乙方（蓋章）

　　甲方代表：乙方代表：

　　日期：年月日日期：年月日

工程設(shè)備租賃合同范本6

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就乙方向甲方承租以下設(shè)備達成協(xié)議：

　　一、工程承包范圍：

　　機械平整清理土石方，挖轉(zhuǎn)運土方，以及甲方指定場地內(nèi)機械土石方回填。

　　二、承包方式與結(jié)算方式：

　　1、承包方式：本承包范圍內(nèi)工程采用包工包料、包機械設(shè)備、包安全、包質(zhì)量、包工期、包文明施工、包管理費用等一切費用進行承包。

　　2、施工內(nèi)容：乙方確保施工機械、車輛滿足甲方的施工進度要求，作好施工機械和車輛檢測保養(yǎng)，確保安全施工并達到相關(guān)文明施工要求。

　　3、合同價款：合同總價款約為______萬元（大寫：______萬元），實際以雙方最后結(jié)算為準。采用綜合單價包干、工程量依據(jù)甲方的確認量按實計算。

　　三、工期：

　　實際開工日期：按甲方的施工進度計劃要求進行施工，并按甲方要求的施工部位和完成時間穿*行施工。

　　四、質(zhì)量標準：

　　工程質(zhì)量標準：按甲方的指令施工。并確保基坑周邊建筑、馬路、地下管線的安全，配合基坑支護全過程的施工。

　　五、付款方法：

　　待全部工程竣工完成后10天內(nèi)一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未盡事宜，雙方協(xié)商解決，發(fā)生糾紛協(xié)商不成時，可向甲方企業(yè)工商注冊所在地*起訴。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收后結(jié)清總造價工程款之日起自然失效。

　　發(fā)包人（蓋章）：____________承包人（蓋章）：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　日期：____________日期：____________

　　電話：____________電話：____________

工程設(shè)備租賃合同范本7

　　出租方：(以下簡稱甲方)

　　承租方： (以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，雙方本著平等互利原則，以嚴守合同、信譽至上為準則，經(jīng)充分協(xié)商簽訂以下合同。

　　第一條甲方同意將下列表中應(yīng)由乙方支付給甲方費用租賃物資租賃給乙方使用，其租賃數(shù)量以甲方收、發(fā)貨明細表實數(shù)為準，租金計算以收、發(fā)貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。

　　1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。

　　第二條乙方所租上表物資，須向甲方提供蓋有鮮章營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經(jīng)辦人)身份證復(fù)印件，并按租賃物數(shù)量多少向甲方繳納押金元(大寫： )。押金不得中途抵扣租金，不計利息，辦理結(jié)算時在完清各項手續(xù)后方能退還。

　　第三條租賃期限不得少于一個月，但最長不得超過乙方當時單個工程結(jié)束時間。租賃期不足一個月按一個月(30天)計算，一個月及其以上按實際天數(shù)計算，法定節(jié)假日除春節(jié)三天不計租金外，其余照計。

　　第四條乙方每月底必須向甲方以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式付清當月全部租金，不得拖欠，否則，甲方有權(quán)終止合同，收回租賃各種物資，原租金、賠償費、上下車費，乙方應(yīng)按實支付。

　　第五條乙方對甲方出庫物資應(yīng)進行當場檢查驗收，凡不符質(zhì)量標準物資應(yīng)當場拒收，否則，由此而造成大小安全事故或其它經(jīng)濟損失與甲方無關(guān)。

　　第六條違約責(zé)任

　　1、甲乙雙方違反本合同有關(guān)規(guī)定均屬違約，違約方應(yīng)按租金總額30%支付違約金給守約方。

　　2、乙方應(yīng)在每月底前按時支付租金，反之則從次月起每天按應(yīng)付租金總額3%向甲方支付違約金。

　　第七條賠償約定

　　1、乙方不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租甲方物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，其租金按原租金五倍賠償。

　　2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規(guī)格、尺寸等)應(yīng)按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時市場價賠償。

　　3、租賃物資送還時，乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。

　　4、乙方未還清所租物資前，不論使用與否，均視為在租，不能中斷租金，須續(xù)算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數(shù)量后為止。

　　第八條乙方提貨或返還物資時，必須提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地點自提或交還，其上、下車搬運費按每噸鋼管元，扣件元，由乙方承擔。