室外附屬工程合同范本
附屬工程是為主體工程做輔助性的配套工程。下面小編為大家搜索整理了室外附屬工程合同范本，希望對大家有所幫助。
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，雙方就 工程施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程概況：
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程內(nèi)容：詳見招標文件。
4、 工程期限： 日歷日
4．1、工程施工工期：自甲方通知進場施工開始計算工期，總工期 60 天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日 元違約金。
4．2、在施工過程中，如遇下列情況則順延工期，具體順延期限通過雙方及時協(xié)商，并以書面形式確定：
4．2．1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
4．2．2因甲方提出的工程變更以至延長工期者；
4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5、 工程承包方式：本工程采用施工總承包，并采用固定總價包干，包工包料。工程量如有變更，按照投標文件中的單價進行合同價調(diào)整（詳見招標文件和投標報價書）。
6、 工程價款：通過公開競標本工程價款（大寫） 元人民幣。
二、合同組成部分：
1、工程施工合同協(xié)議條款；
2、甲乙雙方協(xié)商一致確定的其他相關書面協(xié)議或紀要；
3、招標文件；
4、投標報價書；
5、施工圖紙；
6、工程變更通知單；
7、國家關于工程施工的標準、規(guī)范和其它有關技術資料、技術要求。
三、駐工地代表：
1、甲方駐工地代表：
2、乙方駐工地代表：
3、監(jiān)理方代表：
四：甲乙方工作：
1、甲方工作。
1.1施工場地具備開工條件；
1.2外部施工環(huán)境協(xié)調(diào)，內(nèi)部工程質(zhì)量、安全、進度管理；
1.3按節(jié)點支付工程款；
2、乙方工作。
2.1 工程成品保護、施工場地周圍建筑物、地下管線保護；
2.2保證施工場地整潔，遵守建設工程安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，如發(fā)生安全事故，其一切責任及費用，包括事故處理費用，均由乙方自負；
2.3 服從甲方項目部和現(xiàn)場監(jiān)理工程師的監(jiān)督、管理，及時提供進場材料設備出廠證明、
合格證、說明書和質(zhì)保書等并按要求及時進行材料、設備等的報驗。
五、 工程結(jié)算及付款方式：
1、付款方式（以招標文件為準）
1．1、根據(jù)施工圖，實行總價包干，單價不調(diào)整，施工時工程量有變動的，按規(guī)定調(diào)整。
1．2、工程量完成 ％，付合同造價的 ％, ；
1．3、工程量完成 ％，再付合同造價的 % ；
1．4、工程竣工驗收再付至合同造價的 ％；
1．5、工程結(jié)算辦理完畢再付總結(jié)算造價的 ％；
2、工程竣工驗收合格后，雙方按合同約定辦理結(jié)算。
六、工程質(zhì)量及驗收標準：
1、乙方應有關規(guī)范施工，并確保驗收；
2、乙方應確保所提供的材料滿足圖紙和投標書中材料清單中注明的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地要求的合格品；
3、乙方施工期間出現(xiàn)達不到質(zhì)量標準、不滿足進度要求、不服從管理等情況的，甲方有權要求
乙方停工整改、緩發(fā)工程進度款，情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場，并承擔由此造成一切損失。
七、工程保修：
1、保修內(nèi)容：所施工的全部內(nèi)容；
2、保修期：土建工程保修一年；水電設備保修二年；苗木綠化管護期一年。
3、保修責任：在保修期間發(fā)生由于乙方施工質(zhì)量或綠化苗木出現(xiàn)的問題由乙方負責維修，并賠償造成的損失，如使用不合格材料，乙方承擔造成所有經(jīng)濟損失。
八、違約責任：
1、在乙方提請竣工驗收后，甲方無正當?shù)腵理由不組織工程驗收，每日支付延遲驗收違約金______元。
2、甲方無正當理由拒付工程款的，每月賠償 元遲延付款違約金。
3、乙方未按清單所示的產(chǎn)品（苗木）名稱、型號、規(guī)格、品牌、產(chǎn)地等提供，私自變更的，甲方有權拒收設備并要求乙方償付貨款總值 %的違約金。
4、乙方施工期間達不到質(zhì)量標準、不滿足甲方進度要求的，甲方有權要求乙方償付工程款總值 %的違約金，并承擔由此造成的相關損失，乙方償付了違約金后和損失費后，不免除其他其繼續(xù)按甲方要求完成工程的義務。
5、如乙方施工拖延導致甲方交房延期的，由此造成的延期交房損失由乙方予以賠償。
九、合同份數(shù)及有效期限：
1、合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份；
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗收并結(jié)清余款后自行失效。
十、附則：
1、如有特別情況或未盡事宜，雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款，作為本合同之附件。
2、根據(jù)需要，甲方有權進行設計變更，若因變更給乙方造成損失，乙方應在接到變更通知后7日內(nèi)書面提出賠償報告，否則甲方視為乙方無損失。
3、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，解決不成交由甲方所在地判決。
4、其他未盡事宜雙方可另行商定。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
地 址： 地 址：
法人代表：（蓋章） 法人代表：（蓋章）
或委托人（簽字） 或委托人（簽字）
電 話：： 電 話：
【室外附屬工程合同范本】相關文章：
工程工程合同范本04-26
小班室外游戲鉆山洞教案04-24
室外地坪買賣合同04-22
附屬初中是什么意思03-15
新版工程合同范本04-25
工程欠款合同范本04-19
工程吊頂合同范本04-19
工程擔保合同范本04-25
工程居間合同范本11-30
工程維修合同范本12-02