- 相關(guān)推薦
地坪漆勞務(wù)合同范本（精選8篇）
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，很多場合都離不了合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的地坪漆勞務(wù)合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
地坪漆勞務(wù)合同 1
甲方：（雇主）
乙方：（雇員）
為確保甲方承建的__________工程順利完工，根據(jù)施工安排，甲方將雇傭乙方作為油漆工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》和《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件使用法律問題的解釋》的有關(guān)規(guī)定，為確保按期完成施工任務(wù)，嚴(yán)格按要求完成施工任務(wù)的總體目標(biāo)，同時也為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，條款如下：
第一條、工程項(xiàng)目
1、工程名稱：_______________________________。
2、工程地點(diǎn)：_______________________________。
3、工程范圍和內(nèi)容：_________________________________。
第二條、工程期限
勞務(wù)工程自_____年_____月_____日開始竣工，至_____年_____月_____日竣工。在施工過程中，如遇不可抗力，被迫停工可順延工期。
第三條、質(zhì)量要求
甲乙雙方約定的涂料工程質(zhì)量為按現(xiàn)行的有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，必須確保一次性合格，如由于涂料材料或施工質(zhì)量問題，導(dǎo)致工程質(zhì)量驗(yàn)收不合格的，除乙方無條件返工處理合格外，甲方根據(jù)有關(guān)管理制度可以視情況對乙方作出處罰。
第四條、甲方支付乙方勞務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)、方式、時間
1、勞務(wù)費(fèi)______________________________元整（_________元）/月。
2、勞務(wù)費(fèi)用的支付方式：每月____號，甲方轉(zhuǎn)賬到乙方銀行賬號（開戶行：_______________________；賬號：______________________________）。
3、乙方依法應(yīng)繳納的個人所得稅，甲方依法代為扣繳。
第五條、工作紀(jì)律和規(guī)章制度
1、乙方應(yīng)遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)、管理和指揮，按時完成工作任務(wù)，并保守甲方商業(yè)秘密。
2、乙方違反工作紀(jì)律，甲方可依據(jù)本單位規(guī)章制度，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)處罰等，直至解除本合同。
3、有下列情形之一，甲方依法或按公司規(guī)定解除乙方勞務(wù)合同的，乙方應(yīng)當(dāng)按照勞務(wù)合同的約定向甲方支付賠償金：
（1）乙方嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度的。
（2）乙方嚴(yán)重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的。
（3）乙方被依法追究刑事責(zé)任的。
第六條、安全施工
1、在施工中，乙方必須遵守國家和行業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)的規(guī)定，重視施工現(xiàn)場作業(yè)安全，制定安全措施，做好特殊工種的勞動保護(hù)工作，特殊工種必須持證上崗。乙方必須為進(jìn)場工人辦理工傷保險(xiǎn)和危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)，并承擔(dān)該費(fèi)用。
2、乙方負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)的安全事故處理及一切安全責(zé)任。乙方必須安排專員，負(fù)責(zé)施工段內(nèi)的一切安全，經(jīng)常檢查設(shè)備、安全標(biāo)志的完好情況，杜絕一切安全事故的發(fā)生。
3、為了保護(hù)工程、保障施工人員和群眾的安全，在必要的地點(diǎn)和時間內(nèi)，乙方應(yīng)設(shè)置照明、安全警戒標(biāo)志和看守。同時做好勞動保護(hù)保證措施及相應(yīng)工程項(xiàng)目要求的硬件措施，甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
4、乙方工作人員不得在施工現(xiàn)場抽煙，不能攜帶不安全物品及無關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
第七條、雙方的義務(wù)責(zé)任
甲方：
1、甲方應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同約定按時支付乙方勞務(wù)費(fèi)用；
2、甲方按國家和省、市有關(guān)勞動保護(hù)規(guī)定，提供符合國家安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動作業(yè)場所和必要的勞動防護(hù)用品，切實(shí)保護(hù)乙方在生產(chǎn)工作中的安全和健康。對從事有職業(yè)危害作業(yè)的，應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查。
3、甲方按國家和省、市有關(guān)規(guī)定，做好女員工和未成年工的特殊勞動保護(hù)工作。
乙方：
1、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)要求組織施工，要全部達(dá)到合格。
2、乙方必須按甲方施工人員技術(shù)交底和按施工圖施工。
3、乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經(jīng)過驗(yàn)收做出記錄，方能繼續(xù)進(jìn)行下一工序的施工。
第八條、社會保險(xiǎn)
甲乙雙方協(xié)商約定，甲方按照國家和地方有關(guān)社會保險(xiǎn)的規(guī)定，為乙方辦理意外保險(xiǎn)，同時甲乙雙方均按統(tǒng)籌地區(qū)規(guī)定的'費(fèi)率及時足額繳納意外保險(xiǎn)費(fèi)。
第九條、違約責(zé)任
由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工（以竣工驗(yàn)收合格日期計(jì)算），每逾期一天，應(yīng)當(dāng)給甲方按合同造價(jià)_____%的逾期違約金。
第十條、雙方約定的其他事項(xiàng)
1、乙方聲明：簽訂本合同前，本人已經(jīng)閱讀了甲方發(fā)布的日常規(guī)章制度，并愿意遵守執(zhí)行，若甲方此后發(fā)布的新規(guī)章制度，一經(jīng)發(fā)布或公示，乙方將認(rèn)真學(xué)習(xí)并認(rèn)可執(zhí)行。
2、雙方確認(rèn)，本條款項(xiàng)下的地址，為甲乙雙方書面文件的送達(dá)地址，如因一方提供的地址不準(zhǔn)確、或地址變更后未及時告知對方致使文件無法送達(dá)的，則文件退回之日視為文件送達(dá)之日。
甲方地址：_______________________________________________。
乙方地址：_______________________________________________。
第十一條、糾紛解決方式
凡因履行本合同發(fā)生的任何爭議，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向__________________人民法院提起訴訟。
第十二條、附則
勞務(wù)合同一式_____份，甲方執(zhí)_____份，乙方執(zhí)_____份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽署之日起生效。
甲方（簽章）：
單位名稱：
注冊號：
地址：
聯(lián)系電話：
______年______月______日
乙方（簽字）：
身份證號：
家庭住址：
聯(lián)系電話：
______年______月______日
地坪漆勞務(wù)合同 2
甲方： (簡稱甲方)
乙方： (簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就__車間地坪漆施工的事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程施工內(nèi)容
廠房地面涂裝綠色、中灰色環(huán)氧樹脂地坪漆;工程面積： ㎡,施工包工包料單價(jià): 元/㎡。
二、乙方施工工藝、步驟及技術(shù)要求
(1)、施工工藝
水泥地坪表面預(yù)處理—涂環(huán)氧底層漆—刮環(huán)氧砂漿膩?zhàn)印愿?小時后，打磨、找補(bǔ)填平—找補(bǔ)、局部刮涂第二層環(huán)氧砂漿膩?zhàn)印愿?小時后，打磨、找補(bǔ)填平—清潔吸塵—涂氧面漆第一遍—自干8小時以上—涂氧面漆第二遍。
(2)施工步驟及技術(shù)要求：
1、施工前對地面進(jìn)行前處理。對于地面的凹凸不平地面先采用水泥或環(huán)氧樹脂砂漿進(jìn)行修補(bǔ)平整，確保施工地面的平整清潔、干燥、無污漬。
2、環(huán)氧滲透底漆施工：將環(huán)氧底漆配比比例進(jìn)行混合配比，用攪拌機(jī)攪拌5分鐘，然后使用滾筒按要求進(jìn)行均勻涂抹，涂層厚度為15ūm，使其與地面附著力達(dá)到最佳，并起到封閉微孔作用。
3、環(huán)氧砂漿層施工：待底漆干燥約2小時后，將環(huán)氧砂漿按施工比例進(jìn)行配比混合均勻，用攪拌機(jī)攪拌5分鐘，用饅刀將材料刮平，使表面平整，兩次中間涂層按此施工要求施工完畢并打磨平整,涂層厚度達(dá)到120ūm，即基底層施工完畢。
4、環(huán)氧地坪面漆施工：待中涂層干燥8小時后，將環(huán)氧面漆按施工比例進(jìn)行配對混合均勻，用攪拌器攪拌5分鐘，用滾筒涂裝(兩遍)，涂裝時發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)應(yīng)立即除去。面漆的硬化時間約為24小時，涂層總厚度達(dá)到250ūm，即面漆涂層施工完畢。
5、工程保養(yǎng)期：地面施工完工后需要保養(yǎng)7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。
三、乙方服務(wù)及質(zhì)量承若
乙方對產(chǎn)品和施工質(zhì)量的'承諾，根據(jù)合同要求。
1、施工前：與甲方現(xiàn)場技術(shù)人員進(jìn)行交流、溝通，詳細(xì)介紹產(chǎn)品的性能及配套施工方案，可為客戶選定適合的最佳產(chǎn)品和工藝施工提供參考，使環(huán)氧樹脂漆的涂裝工藝達(dá)到最佳理想效果，并按照甲方的要求在預(yù)定的時間內(nèi)施工完畢。
2、工程施工完畢，交付使用后，根據(jù)選用產(chǎn)品的使用時限規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)起層、脫落等現(xiàn)象，乙方按照合同規(guī)定或國家相關(guān)質(zhì)量法規(guī)對甲方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。
3、顏色按甲方提供的樣板色彩標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)配施工，工程交付使用后，十年內(nèi)在使用過程中如發(fā)現(xiàn)起層、脫落等現(xiàn)象，乙方負(fù)責(zé)及時修復(fù)完好。
4、我公司嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)和《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》組織生產(chǎn)，每批產(chǎn)品的提供均有合格的檢驗(yàn)報(bào)告書及樣板，施工按涂裝工藝和安全要求進(jìn)行，正常陰晴天氣在兩周內(nèi)施工完畢。
四、安全防腐措施
該施工以安全第一、質(zhì)量第一為前提，本公司對此施工作以下安全防范措施：
1、施工前，安全技術(shù)人員到施工現(xiàn)場做安全防范監(jiān)督和安全技術(shù)指導(dǎo)。
2、施工現(xiàn)場工作人員必須穿戴工作服、口罩及安全手套。
3、每次上崗作業(yè)前，安全管理員對施工人員進(jìn)行安全防護(hù)監(jiān)督并提出和要求在施工中應(yīng)該注意的安全事項(xiàng)。
4、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供施工用水源、電源，乙方應(yīng)注意用電用水安全。
5、施工過程中出現(xiàn)的一切安全責(zé)任由乙方全負(fù)責(zé)。
五、施工工期要求：至簽訂合同之日起，25日內(nèi)完成全部施工項(xiàng)目，包括地坪衛(wèi)生的打掃，(因甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期順延)。
六、工程造價(jià)、單價(jià)及面積：
1、總施工面積：㎡
2、包工包料(開具工程發(fā)票)單價(jià)： 元/平方米。
3、工程總造價(jià)：￥
七、付款方式：
待工程完工后，甲方在3天內(nèi)向乙方支付工程總額的工程款，其中扣除作為工程質(zhì)保金，一年后工程無工程質(zhì)量問題，一次性付清所扣除的余款。
本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效率力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
地坪漆勞務(wù)合同 3
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況
一、工程名稱：
二、工程地點(diǎn)：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪
六、承包方式：包工包料包驗(yàn)收
七、合同單價(jià)： 元/m2
八、總造價(jià)(暫定)： (說明：本工程實(shí)際造價(jià)按實(shí)際施工面積結(jié)算。)
第二條工程期限
本工程合同總工期為 天，實(shí)際開工日期由甲方提前三天通知乙方;
第三條雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任
1、合同簽定時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔(dān)水、電費(fèi)用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質(zhì);施工期間不安排交叉施工;施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進(jìn)行協(xié)調(diào)、安排;甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進(jìn)出影響施工質(zhì)量，如未能達(dá)到上述要求，后果由甲方負(fù)責(zé)。
2、協(xié)助未驗(yàn)收的完工工程，未驗(yàn)收前不得使用，否則視為驗(yàn)收合格。按商定的付款條款支付乙方工程款項(xiàng);
3、工程完工三個工作日內(nèi)組織相關(guān)單位程驗(yàn)收，逾期未驗(yàn)收視為合格。
二、乙方責(zé)任：
1、按照施工設(shè)計(jì)圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;必須做到文明、安全施工，嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的'指導(dǎo);
2、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方全部負(fù)擔(dān)。做好未驗(yàn)收完工工程的維護(hù)和相應(yīng)的成品保護(hù)工作;切實(shí)做好保修工作。
第四條工程款項(xiàng)結(jié)算及支付
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的 %;
二、施工進(jìn)度工程款按周工程量計(jì)算，甲方支付乙方周工程款的 %(預(yù)付款等比例扣除);
三、工程竣工驗(yàn)收合格一周內(nèi)，乙方編制結(jié)算文件至甲方，甲方在五個工作日之內(nèi)審核完畢并支付至結(jié)算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。若需采用現(xiàn)金或支票結(jié)款時，經(jīng)雙方議定后，可由乙方經(jīng)辦人員持乙方財(cái)務(wù)簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經(jīng)辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應(yīng)拒絕受理，否則，甲方將承擔(dān)由此引起的一切責(zé)任。
第五條違約責(zé)任
一、本工程以竣工驗(yàn)收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)應(yīng)無條件保修;如由于甲方使用不當(dāng)或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗(yàn)收及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
一、工程完工后，甲方按設(shè)計(jì)圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗(yàn)收單(附件一)，簽字生效。
二、 驗(yàn)收主要依據(jù)：按照本合同的施工工藝程序進(jìn)行驗(yàn)收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向乙方所在地仲裁機(jī)關(guān)申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
地坪漆勞務(wù)合同 4
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點(diǎn)，方式
1-1承攬項(xiàng)目名稱：
1-2承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(biāo)(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實(shí)際面積為準(zhǔn)。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進(jìn)行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：
4、價(jià)格及付款方式
4-1地坪漆單價(jià)/m2;
4-2塑膠地板單價(jià)元/m2
4-2工人、材料、機(jī)械、進(jìn)場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標(biāo)準(zhǔn)及施工條件
5-1素地基地平整，2m標(biāo)尺，落差不應(yīng)大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達(dá)到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-5施工前定作方向承攬?zhí)峁┦┕D紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費(fèi)由定做方負(fù)擔(dān);
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗(yàn)收通知單，定做方接到驗(yàn)收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進(jìn)行驗(yàn)收，無故拖延或未經(jīng)驗(yàn)收而提前投入使用者，視同驗(yàn)收合格。
6-3當(dāng)事人雙方對承攬項(xiàng)目質(zhì)量在驗(yàn)收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請檢驗(yàn)，并向?qū)Ψ教峁z驗(yàn)證明，檢驗(yàn)所發(fā)生的費(fèi)用則過錯方承擔(dān)。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機(jī)械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計(jì)費(fèi)維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-2施工中因停電，停水連續(xù)影響24小時以上，或連續(xù)間歇性停電停水三天以上者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。
8、安全施工管理?xiàng)l例
8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。
9、違約責(zé)任
9-1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達(dá)不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負(fù)責(zé)反修并保達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，一切費(fèi)用由承攬方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負(fù)責(zé)。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負(fù)責(zé)損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價(jià)款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費(fèi)、人工費(fèi)、及施工過程中相關(guān)費(fèi)用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔(dān)其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當(dāng)理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項(xiàng)，作為對承攬方的'材料損失補(bǔ)償費(fèi)。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
地坪漆勞務(wù)合同 5
發(fā)總包方（甲方）：
承接包方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，結(jié)合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
第一條項(xiàng)目內(nèi)容：
工程名稱：環(huán)氧砂漿地坪
第二條工程概括：
1、單價(jià)：環(huán)氧砂漿地坪40元/㎡（此價(jià)格含普通發(fā)票。）
2、面積以實(shí)際測量為準(zhǔn)。
3、本工程采用包工包料形式，乙方包括主材環(huán)氧樹脂的提供與施工，施工工藝為一遍打磨，一遍底漆，一遍砂漿，一遍打磨，一遍膩?zhàn)樱瑵L涂一遍面漆。
4、漆膜顏色：綠色
第三條付款方式與期限
工程款按實(shí)際測量面積結(jié)算：完工后，甲方一次性結(jié)清工程款項(xiàng)。
第四條甲方代表及甲方責(zé)任
一、甲方代表
甲方委托____先生為甲方代表，按合同約定，全權(quán)負(fù)責(zé)甲方工作的實(shí)施，
二、甲方責(zé)任
1、乙方委派___先生為乙方代表，按合同約定，全面負(fù)責(zé)乙方工作的.實(shí)施。
甲方責(zé)任：
1、確定地坪達(dá)到施工條件3天前，向乙方發(fā)出書面或電話進(jìn)場通知；
2、正式施工前，甲乙雙方共同參加施工說明及現(xiàn)場技術(shù)要求交底；
3、施工前將場地物料挪開、清理。
第五條乙方代表與乙方責(zé)任
一、乙方代表
乙方委派先生為乙方代表，按合同約定，全面負(fù)責(zé)乙方工作的實(shí)施。
二、乙方責(zé)任
1、乙方在進(jìn)入甲方工廠后，應(yīng)遵守甲方廠區(qū)管理，簽訂《安全守則》。
2、按章按序施工，及時向甲方代表或監(jiān)理單位申報(bào)驗(yàn)收已完工區(qū)域，有責(zé)任維護(hù)已完工地坪。
3、乙方應(yīng)充分考慮和落實(shí)有關(guān)施工安全措施，因忽視或違章操作而造成的損失，由乙方承擔(dān)責(zé)任；出現(xiàn)安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任。
4、遵守國家法律法規(guī)和工地現(xiàn)場施工管理規(guī)定，文明施工。
5、按要求在施工期內(nèi)完成工程，若有特殊情況延遲工程交期，應(yīng)與甲方協(xié)商溝通，否則延遲一天扣2%工程款。
第六條保修服務(wù)
施工完畢后12個月內(nèi)，由乙方施工所引起的工程質(zhì)量問題由乙方提供免費(fèi)修補(bǔ)服務(wù)；保修期滿后，維修服務(wù)由甲乙雙方協(xié)商解決，費(fèi)用另議。施工前乙方已查看甲方施工現(xiàn)場并已全面清楚施工現(xiàn)場各因素，確保甲方現(xiàn)場已達(dá)到施工要求和條件
發(fā)包方（蓋章）： 承接方（蓋章）：
日期：
地坪漆勞務(wù)合同 6
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況
1、工程名稱：閩港新城A區(qū)地下室環(huán)氧地坪施工工程
2、工程地點(diǎn)：湖南省耒陽市閩港新城
3、涂裝顏色：以現(xiàn)場樣板為準(zhǔn)
4、工程面積：3350㎡
5、施工類型：環(huán)氧平涂地坪
6、施工工藝：①基面打磨、除塵;②滾地面接觸劑;③環(huán)氧樹脂調(diào)合石英砂刮底;④打磨除塵;⑤環(huán)氧樹脂調(diào)合膩?zhàn)臃叟?⑥環(huán)氧樹脂調(diào)合膩?zhàn)臃叟?⑦批刮面涂;⑧滾最后一道面涂
7、承包方式：該項(xiàng)目采取由乙方包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工、包稅金的方式進(jìn)行總承包。
8、合同單價(jià)：環(huán)氧地坪40元/㎡，環(huán)氧劃線8元/m，環(huán)氧箭頭30元/個
9、總造價(jià)：合同總價(jià)暫定：150600.00(大寫：壹拾伍萬零陸佰)元整。
明細(xì)如下：
環(huán)氧地坪平涂：335040元/㎡=134000元(此部分總價(jià)包干，結(jié)算不再調(diào)整)車位線及車行道線暫定20__米8元/m=16000元(此部分為按實(shí)結(jié)算)。環(huán)氧箭頭暫定20個30元=600元(此部分為按實(shí)結(jié)算)
第二條工程期限
本工程必須于20__年12月31日完工。
第三條雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任
1、合同簽定時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;
2、開工前，保證接通電源到施工場地;
3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質(zhì);
4、施工期間不安排交叉施工;
5、施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進(jìn)行協(xié)調(diào)、安排;
6、甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進(jìn)出影響施工質(zhì)量，如未能達(dá)到上述要求，后果由甲方負(fù)責(zé)。
二、乙方責(zé)任：
1、不得將工程轉(zhuǎn)包第三方;
2、按照合同約定的施工工藝施工，并保證施工材料合格;
3、保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;
4、必須做到文明、安全施工，嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導(dǎo);
5、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方全部負(fù)擔(dān)。
6、做好未驗(yàn)收完工工程的維護(hù)和相應(yīng)的.成品保護(hù)工作;
7、乙方需向甲方提供材料樣品并經(jīng)甲方認(rèn)可，以保證乙方施工時材料、工藝與所提供樣品一致。
8、切實(shí)做好保修工作。
第四條工程款項(xiàng)結(jié)算及支付
1、第⑥道工序完成后,甲方即付給乙方總工程款的70%;
2、工程竣工驗(yàn)收合格一周內(nèi)，甲方在五個工作日之內(nèi)審核完畢并支付至結(jié)算款的97%，余款3%一年質(zhì)保期滿后一周內(nèi)付清(無息)。
4、本工程禁止提現(xiàn)，乙方必須提供相應(yīng)審批金額的建安稅發(fā)票
第五條違約責(zé)任
1、本工程保修期為12個月(以竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算)，在保修期內(nèi)，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)應(yīng)無條件保修;如由于甲方使用不當(dāng)或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、乙方必須于20__年12月31日完成，除甲方書面許可的順延工期外，乙方未按期開工或竣工或未按進(jìn)度計(jì)劃確定的各階段工期(分段工期)履行或未及時履行任何一項(xiàng)義務(wù)的，每逾期一日，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)1000元/天的違約金。任何一項(xiàng)逾期達(dá)5日，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總金額的20%向甲方支付違約賠償金，對因此給甲方造成的損失(包括但不限于甲方應(yīng)付給第三方的違約金、賠償金等)均由乙方承擔(dān)。
第六條竣工驗(yàn)收及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、工程完工后，甲方按合同約定和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程竣工驗(yàn)收單，簽字生效。
2、驗(yàn)收主要依據(jù)：按照本合同的施工工藝程序進(jìn)行驗(yàn)收。
第七條解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向乙方所在地仲裁機(jī)關(guān)申請或向人民法院起訴。
第八條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
第九條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
地坪漆勞務(wù)合同 7
甲方（發(fā)包方）：______________________ 地址：_________________________________ 聯(lián)系電話：______________________________
乙方（承包方）：______________________ 地址：_________________________________ 聯(lián)系電話：______________________________
鑒于甲方有意向委托乙方進(jìn)行地坪漆施工項(xiàng)目，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
工程名稱：_________________________
工程地點(diǎn)：_________________________
施工內(nèi)容：_________________________（具體描述地坪漆施工的范圍、要求等）
工程期限：自____年____月____日至____年____月____日
二、合同價(jià)款及支付方式
合同總價(jià)為人民幣（大寫）________元整（￥），該價(jià)格為包工包料價(jià)格。
支付方式：
預(yù)付款：合同簽訂后，甲方支付合同總價(jià)的____%作為預(yù)付款，即人民幣（大寫）________元整。
進(jìn)度款：根據(jù)工程進(jìn)度，甲方在乙方完成階段性工作并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，支付至已完成工程量對應(yīng)金額的____%。
尾款：工程全部完工并通過最終驗(yàn)收后，甲方在____日內(nèi)支付剩余的____%款項(xiàng)。
三、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任：
提供施工所需的基本條件，包括但不限于水電接入點(diǎn)、施工場地等。
按時支付工程款項(xiàng)。
協(xié)調(diào)解決施工中與第三方的關(guān)系問題。
乙方責(zé)任：
按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工期要求完成施工任務(wù)。
自備施工所需工具、材料，并保證其質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
負(fù)責(zé)施工安全，遵守施工現(xiàn)場的各項(xiàng)規(guī)章制度，承擔(dān)因自身原因造成的安全事故責(zé)任。
四、工程質(zhì)量與驗(yàn)收
工程質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及雙方約定的要求。
工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)在接到通知后____日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，雙方簽署驗(yàn)收報(bào)告；如有不合格項(xiàng)目，乙方需負(fù)責(zé)整改至合格。
五、違約責(zé)任
任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的'損失。
如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢垦诱`一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)____%的違約金。
六、爭議解決
雙方因執(zhí)行本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。
七、其他
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：__________ 日期：年____月____日
乙方（蓋章）：______ 日期：____年____月____日
地坪漆勞務(wù)合同 8
甲方：________________
乙方：________________
甲方將雄武至板革通村公路全長：壹拾貳點(diǎn)伍肆公里（公里），寬，厚的水泥路面承包給乙方施工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商特?cái)M訂以下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容：甲方將碎石、砂子、水泥、水、石料運(yùn)到施工現(xiàn)場，乙方負(fù)責(zé)組織人員拌機(jī)、拖線紋機(jī)、切縫機(jī)等相關(guān)設(shè)備進(jìn)場施工。澆筑為C30混凝土路面，含拖紋、光面、切縫、灌油膏等。
二、工程單價(jià)：乙方澆筑壹立方混凝土，光好面，相距6m切一條縫，拖好紋，灌好油膏，路面平整為每立方米柒拾貳元整
三、付款方式：乙方進(jìn)場施工一周后，甲方支一部分生活費(fèi)，以后按照工程進(jìn)度的`30%支付工程款，工程竣工后經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理部門，甲乙雙方一道檢查驗(yàn)收無質(zhì)量問題合格后，所余工程款在兩個月開始支付，五個月內(nèi)付清。
四、工程質(zhì)量要求：乙方在施工中必須按照設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)圖紙要求，規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)組織施工，同時做好澆筑好的路面保護(hù)，設(shè)好阻礙、標(biāo)牌，在天氣好的情況下，必須24小時能施工，保證在________年________月________日前完成澆筑工作。
五、在施工過程中，必須做到文明安全施工，向工人做好安全教育，不得出現(xiàn)安全事故，一旦出現(xiàn)事故，由乙方全權(quán)自負(fù)，與甲方無任何關(guān)系。
六、此合同一式二份，雙方簽字生效，各持一份以此為據(jù)，具有同等法律效力。
甲方代表：________________
乙方代表：________________
________年________月________日
【地坪漆勞務(wù)合同】相關(guān)文章：
地坪漆施工合同03-08
地坪漆施工合同5篇03-23
地坪漆施工合同(5篇)03-23
地坪漆施工合同范本03-08
最新的地坪漆施工合同7篇08-30
地坪漆施工合同集合5篇04-22
地坪漆推銷詞12-28
勞務(wù)派遣勞務(wù)合同11-07
地坪漆廣告宣傳文案12-28
勞務(wù)派遣公司勞務(wù)合同03-21