農村建房施工的合同（精選5篇）

　　在當今不斷發(fā)展的世界，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的農村建房施工的合同（精選5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　農村建房施工的合同1

　　農村建房協(xié)議書4

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　⒈、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。

　　⒉、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　⒊、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　⒋、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　⒌、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　⒍、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量要求

　　⒈、乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

　　⒉、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。

　　⒊、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　⒋、房屋建成后一年內，甲方發(fā)現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　三、付款方式

　　⒈、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

　　⒉、付款時間：第一次付款在施工開始后___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。

　　四、違約責任

　　⒈由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。

　　五、爭議解決辦法

　　⒈、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

　　⒉、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　⒈、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。

　　⒉、本合同自簽訂之日起生效。

　　⒊、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：________________乙方簽字：________________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

　　農村建房施工的合同2

　　甲方：_________

　　身份證號：_________

　　住址：_________

　　乙方：_________

　　身份證號：_________

　　住址：_________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國民法總則》相關規(guī)定，經雙方友好協(xié)商，就甲方請乙方到甲方處從事農村宅基地房屋修建工作，達成以下協(xié)議。

　　一、幫工期間

　　乙方自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日為甲方提供勞動服務。

　　二、幫工報酬

　　甲方應按照法律規(guī)定為乙方支付勞動報酬，計薪標準是_________元/天，支付周期：（1）每日現結；（2）周結/月結。

　　三、幫工時間

　　幫工時間由甲方安排，根據實際情況，提前通知乙方。

　　四、勞動標準

　　4.1甲方保證乙方正常工作的必要勞動保護條件，可選在開工前為乙方購買相應的保險，切實貫徹：高溫或下雨不開工的原則；

　　4.2乙方保證認真努力工作，杜絕偷懶、偷工、偷料。

　　五、違約責任

　　雙方應按照該協(xié)議內容如實履行該協(xié)議內容。如任何一方違約應依法向另一方支付違約金5000元，并賠償守約方實際損失。

　　六、協(xié)議解除

　　6.1有以下情形之一的.，守約方可直接通知違約方解除合同：

　　1、甲方未按合同約定及時支付乙方幫工報酬；

　　2、甲方未向乙方提供必要的勞動保護條件的；

　　3、乙方提供的勞動幫工達不到工程進度要求的。

　　6.2任何一方如需單方解除合同，則應提前30日通知對方；或者雙方協(xié)商一致后，直接解除合同。

　　七、爭議解決

　　雙方如發(fā)生爭議應當協(xié)商解決，如協(xié)商不成可向合同簽訂地人民法院起訴。

　　八、其他

　　8.1該協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份；

　　8.2本協(xié)議未盡事項，由雙方另行口頭或書面約定；

　　8.3本協(xié)議自雙方簽字后即生效。

　　甲方（簽字）：_________乙方（簽字）：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

　　農村建房施工的合同3

　　甲方：__________身份證號：_______________

　　乙方：__________身份證號：_______________

　　一、甲方在_____省_____市_____鄉(xiāng)__________號有舊房一棟，現甲方自愿同乙方合伙翻修此房，甲方出地，乙方出錢，房屋修好后乙方得靠中國信合即左邊屬乙方所有，門面一人一半，甲方保證乙方門面包墻兩個達到8米，另乙方給甲方人民幣叁十萬元（另壹拾萬房屋修好后付給甲方）。

　　二、土地過戶：甲方負責甲方的過戶，費用由甲方負責。乙方負責乙方的過戶，費用由乙方負責。

　　三、翻修此房的手續(xù)審批由甲方負責。

　　四、甲方同意乙方在甲方房屋上面修建第五層、第六層、七層以上瓦房屬甲方所有，五層、六層所有權屬乙方所有。

　　五、房屋翻修施工由乙方負責，共建七層（封頂七層），乙方應按國家規(guī)定負責質量，如出現質量問題由乙方反工，所需費用由乙方負責，甲方有權監(jiān)督乙方在修建房屋中的質量問題，甲方配合乙方順利施工。

　　六、安全：房屋翻修期間的所有安全問題：如：“人身安全、質量安全”由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　七、水電上戶由甲方負責協(xié)調，費用由乙方承擔。

　　八、單方違約付給對方人民幣貳拾萬元整。

　　九、簽訂此合同時乙方付給甲方人幣貳拾萬元整，余下壹拾萬元房屋完工后，乙方付給甲方。

　　十、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，各方所執(zhí)合同均具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

　　農村建房施工的合同4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　經雙方協(xié)商，達成如下共同條款：

　　1、本工程為私人房屋建筑施工。

　　2、甲方安全責任：進場施工前甲方須對乙方代表進行現場口頭的安全

　　3、質量要求：乙方必須按甲方提供的北環(huán)新村建筑圖紙以及甲方的要求施工，確保施工質量達到驗收標準。如由于乙方施工的.質量有問題造成返工的損失，則由乙方自行負責損失費用。

　　4、安全施工：本合同施工單價為施工及安全包干價。即乙方在施工中按國家建筑施工的相關規(guī)定，要求搭設操作防護設施的由乙方自行負責搭設，確保施工操作的規(guī)范安全。如乙方在施工中操作失誤造成的安全事故及損失由乙方自行負責，與甲方無關。

　　5、期限：甲方必須按時按要求備足建筑材料，乙方則保證施工人員到位，確保建筑順利開展。建筑中途，乙方不能無故停工拖延工期，每層建筑工期10－15天，雨天除外。

　　6、本合同經雙方簽字后，具法律效力，希望甲乙雙方共同遵守，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

　　農村建房施工的合同5

　　甲方：_________

　　身份證：_________

　　住址：_________

　　乙方：_________

　　身份證：_________

　　住址：_________

　　甲乙雙方宅基地東西相鄰，甲方居東乙方居西，現乙方新建樓房位于xxx，為相鄰宅基的使用、采光、通風、流水等相關事宜，經雙方自愿協(xié)商達成如下協(xié)議條款以共同遵守。

　　一、乙方新建樓房整體面向西，共計xx層，乙方新建樓房后墻體（東墻體）至甲方宅基地預留xx米作為乙方樓房滴水，甲方可使用，但不得在滴水處建房。

　　二、今后乙方在現址上不得加蓋增高房屋及附屬物，如違約乙方必須無條件拆除，后甲方造成損失的應予賠償。

　　三、乙方后墻（東墻）必須安裝落水管道，直接留入自建的下水道，不得將雨水排放到甲方宅基地上，廚房、衛(wèi)生間臟水不得向后排放，否則甲方有權封堵。

　　四、乙方將樓房產權轉讓給第三方，乙方應告知第三方此條款，第三方應繼續(xù)履行此協(xié)議，如造成損失，由乙方負責賠償。

　　五、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　六、本協(xié)議甲乙雙方簽字生效。

　　甲方：_________乙方：_________證明人：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日_________年_________月_________日

【農村建房施工的合同】相關文章：

農村建房施工合同06-09

簡單的農村建房施工合同04-27

農村私人建房施工合同09-02

農村個人建房施工合同08-31

農村建房木工施工合同09-07

農村建房施工合同15篇06-09

農村建房施工合同(15篇)06-09

農村自建房施工合同06-09

農村建房施工合同范本07-28

農村建房施工合同精選15篇08-12