施工工程承攬合同
隨著法律知識(shí)的普及,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭(zhēng)端。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編整理的施工工程承攬合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
施工工程承攬合同1
承租方(甲方):_____
出租方(乙方):_____
經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,就租車事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、 車輛:
甲方租用乙方大客車5輛,車輛由乙方當(dāng)事人全面負(fù)責(zé)。
二、 出車時(shí)間及費(fèi)用_____年 _____月_____ 日_____ 時(shí) _____分~_____ 時(shí) _____分;每輛車_____ 元,當(dāng)日結(jié)算。
三、 雙方權(quán)利與義務(wù):
1、 出車事宜,由甲方負(fù)責(zé)統(tǒng)一合理調(diào)度安排。
2、 乙方須遵守出車時(shí)間,按事先約定的時(shí)間待令派遣;特殊情況,甲乙雙方依照協(xié)商結(jié)果執(zhí)行。
3、 乙方應(yīng)自覺遵守交通規(guī)則,確保車況合格、行車安全。
4、 發(fā)生交通事故,由乙方負(fù)責(zé)完全責(zé)任,與甲方無任何關(guān)系。
5、 甲方在用車后,當(dāng)日結(jié)算租金,足額兌現(xiàn)。
四、 違約責(zé)任:
甲乙雙方任何一方在協(xié)議期內(nèi)違約,違約方都須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
五、 協(xié)議文本:
本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方當(dāng)事人簽章時(shí)生效,并具法律效力。
承租方: __________ 出租方: __________
代表人簽字:__________ 代表人簽字:__________
施工工程承攬合同2
承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司(以下稱乙方)
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責(zé)任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、 承攬名稱:、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、 承攬項(xiàng)目名稱:北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項(xiàng)目地點(diǎn):哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機(jī)街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式:包工不包料。
e、 承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計(jì)算。
f、 工程量計(jì)算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,搭接不另行計(jì)算面積,附加層及卷邊單計(jì)算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、 承攬工程內(nèi)容:
窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
a、 材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、 施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,符合國家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、 付款方式:
工程完工驗(yàn)收后 天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價(jià)的 %保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗(yàn)收方法:
工程完工當(dāng)天,雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、 工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價(jià)修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負(fù)責(zé)。
7、 工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、 安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、 糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清,合同自動(dòng)失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定 作 方:
承 攬 方:
定作方代表:
承攬方代表:
20xx年 月 日
施工工程承攬合同3
發(fā)包人:
承攬人:
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容:
一、承包項(xiàng)目:甲方有 工程,地址承包給乙方施工,工程項(xiàng)目 ,工程價(jià)格 ,其中單價(jià)內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容( )等。
二、工程質(zhì)量:乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按甲方提供的圖紙施工,確保質(zhì)量,達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程,所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔(dān),在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購,甲方要求檢測(cè)的材料需現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè)合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成,不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時(shí)間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期 天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從 年 月 日至 年 月 日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價(jià)的5‰每天進(jìn)行罰款,罰款在合同總價(jià)中直接扣除。
五、安全責(zé)任:乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》,盡心盡責(zé)做好安全工作,不準(zhǔn)做對(duì)各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地,罰金在合同總價(jià)中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果,甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場(chǎng)乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工: 乙方必須達(dá)到市級(jí)文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng):所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作,只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式:根據(jù)所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的90%,留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注: 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程承攬施工合同范文2
發(fā)包方:
承包方:
甲方經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),在 建蓋磚混結(jié)構(gòu)房 屋 層, 約 平方米。現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達(dá)成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守:
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具,自行進(jìn)行建筑施工,乙方完成全部工程施工并清除室內(nèi)全部建筑垃圾,甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時(shí)費(fèi),結(jié)算面積以雙方驗(yàn)收時(shí)共同確認(rèn)的面積為準(zhǔn)。
二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按雙方確認(rèn)的書面文件,無書面文件的按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、工程勞務(wù)費(fèi)在澆地梁時(shí)付 元;第一層澆頂時(shí)付 元;第二層澆頂時(shí)付 元;其余款項(xiàng)在房屋驗(yàn)收、結(jié)算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務(wù)有關(guān)的稅、費(fèi)全部由乙方承擔(dān)。
五、甲方主要義務(wù)
1、提供施工圖紙給乙方,圖紙經(jīng)乙方簽字后作為施工和驗(yàn)收的依據(jù)。
2、簽收乙方提出的材料計(jì)劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質(zhì)量提供各種建筑材料。
3、按約定按時(shí)支付費(fèi)用及時(shí)驗(yàn)收。
六、乙方主要義務(wù):
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內(nèi)、室外墻面裝飾)、膩?zhàn)臃弁抗蔚裙こ蹋こ虘?yīng)達(dá)到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的.材料用料計(jì)劃交甲方購買,對(duì)甲方購買回使用的材料進(jìn)行驗(yàn)收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術(shù)。
4、乙方負(fù)責(zé)出檐蓋青瓦壓高及室內(nèi)半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無凸凹無蜂窩,如出現(xiàn)柱梁空洞大,由乙方負(fù)責(zé)返工。賠償經(jīng)濟(jì)損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標(biāo)高3.42米,一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工,對(duì)所用工人負(fù)責(zé)完全的法律責(zé)任:乙方必須按安全生產(chǎn)規(guī)程施工、文明施工,施工過程中的一切安全事故責(zé)任由乙方自行負(fù)完全責(zé)任。
八、乙方應(yīng)本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材,造成返工、浪費(fèi)的,乙方負(fù)賠償責(zé)任。
九、工程按國家標(biāo)準(zhǔn)合格等級(jí)和雙方書面約定進(jìn)行驗(yàn)收、交付。
十、工程質(zhì)量保修按國家規(guī)定執(zhí)行,保修期一年,自驗(yàn)收合格后開始計(jì)算,在保修期內(nèi),乙方依法承擔(dān)保修責(zé)任。保修期滿,房屋無質(zhì)量問題,保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對(duì)方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國家法律、法規(guī)處理,雙方補(bǔ)充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭(zhēng)議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工工程承攬合同4
承攬方:____(以下稱乙方)
定作方:____(以下稱甲方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、承攬項(xiàng)目名稱:______
b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn):______
c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式:____。
e、承攬價(jià)格:以實(shí)際粘貼面積____元/㎡計(jì)算。
f、工程量計(jì)算方法:每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,搭接不另行計(jì)算面積,附加層及卷邊單計(jì)算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、承攬工程內(nèi)容:
窗臺(tái)______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,符合國家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、付款方式:
工程完工驗(yàn)收后__天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價(jià)的__%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗(yàn)收方法:
工程完工當(dāng)天,雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修__年,__年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價(jià)修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負(fù)責(zé)。
7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清,合同自動(dòng)失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:____承攬方:____
定作方代表:____承攬方代表:____
____年__月__日
施工工程承攬合同5
承 租 方:_____ (以下簡(jiǎn)稱甲方)
單位地址:_____
出 租 方: _____(以下簡(jiǎn)稱乙方)
為了順利實(shí)施_____ 工程項(xiàng)目的建設(shè),按合同工期完成施工任務(wù),并確保工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求,合同雙方就本合同交通車輛的有關(guān)問題進(jìn)行了磋商。鑒于乙方對(duì)本工程的相關(guān)情況已經(jīng)進(jìn)行了認(rèn)真了解,并對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了考察,愿意將所屬交通車輛租賃給甲方用于本項(xiàng)目施工,雙方本著自愿互利、公平誠信的原則,依據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,在嚴(yán)格履行甲方與業(yè)主簽訂的合同協(xié)議書的前提下,特簽訂交通車輛租賃合同,以茲共同遵守。
1 租賃設(shè)備
甲方需租賃機(jī)械設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、成新詳見下表《租賃機(jī)械設(shè)備明細(xì)表》。甲方承租乙方的械設(shè)備如下:
租賃機(jī)械設(shè)備明細(xì)表
設(shè)備名稱型號(hào)制造廠名出廠日期數(shù)量/臺(tái)
2 租賃期限
2.1 租賃期限: _____年 _____月_____ 日到退租日。
2.2 甲方可以根據(jù)工程實(shí)際情況調(diào)整租賃期限,最終以甲方確認(rèn)的機(jī)械設(shè)備退場(chǎng)通知為準(zhǔn)。
3 租賃價(jià)格
租賃價(jià)格:_____元(臺(tái)/月),并提供國家正式稅收發(fā)票。
4 結(jié)算方式
4.1 自設(shè)備進(jìn)場(chǎng)施工之日起滿一個(gè)月后甲方開始結(jié)算租金。每月25日之前,甲方開具上一個(gè)月的租賃結(jié)算單,結(jié)算乙方上個(gè)月25號(hào)前的租金, 不足一月的按天計(jì)算(月制度天數(shù)按30天計(jì)算)。乙方在結(jié)算單上簽字確認(rèn)并開具國家正式稅收發(fā)票辦理租金結(jié)算。
5 租賃設(shè)備的維修
5.1 在租賃期間,設(shè)備出現(xiàn)故障,甲方要及時(shí)通知乙方.乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)設(shè)備的維修,并及時(shí)委派人員進(jìn)行修復(fù)。
5.2 若由于乙方設(shè)備故障原因不能工作,單月停修累計(jì)超過3天,超出部分按日租金額扣除。
6 燃潤油供給及維修費(fèi)
甲方只承擔(dān)設(shè)備正常使用的燃油費(fèi),超出部分由乙方承擔(dān),潤滑油及維修保養(yǎng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
7 機(jī)上人員的補(bǔ)貼和住宿
甲方為乙方提供食宿方便,每月補(bǔ)貼伙食費(fèi)200元。乙方提供的交通車輛必須具備有效期內(nèi)的安全合格證書,并提供操作手上崗證書及人身意外保單;乙方為該設(shè)備配備機(jī)械操作手1名,甲方安排住宿,行李乙方自帶。
8 安全事故的責(zé)任和處理
按照誰的安全責(zé)任誰負(fù)責(zé)的原則,雙方協(xié)商解決或通過法律訴訟。
9 雙方責(zé)任
9.1 甲方責(zé)任
9.1.1為加強(qiáng)對(duì)乙方交通車輛的組織與管理,甲方由辦公室負(fù)責(zé)車輛的日常調(diào)度,由物機(jī)部負(fù)責(zé)核算車輛油耗。
9.1.2 負(fù)責(zé)及時(shí)通知乙方車輛進(jìn)退場(chǎng)。
9.1.3 協(xié)助乙方解決車輛存放場(chǎng)地。
9.1.4 及時(shí)統(tǒng)計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄,核發(fā)燃油消耗定額,負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)際使用乙方的交通車輛按月結(jié)算租賃費(fèi)用。
9.1.5 施工結(jié)束后及時(shí)辦理退場(chǎng)手續(xù)。
9.2 乙方責(zé)任
9.2.1 按照合同要求,確保車輛2日內(nèi)按時(shí)進(jìn)場(chǎng),抵達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)。
9.2.2 應(yīng)負(fù)責(zé)為進(jìn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備配備滿足甲方要求的合格操作司機(jī),操作手必須持有與所駕車型相符的駕駛證(或特種設(shè)備操作證)并在審驗(yàn)有效期內(nèi)。車輛必須進(jìn)行年審或經(jīng)過所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的安檢并出具合格證書,且能夠自覺遵守相關(guān)法律法規(guī),操作手有義務(wù)在工作過程中按甲方要求認(rèn)真填寫相關(guān)管理記錄表。
9.2.3 應(yīng)自行負(fù)責(zé)其進(jìn)場(chǎng)的交通車輛的保養(yǎng)工作并保證其機(jī)械設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。車輛發(fā)生故障及時(shí)派員解除,圓滿完成交給的出車任務(wù),最大限度不影響生產(chǎn)。對(duì)于甲方的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程材料等問題無連帶責(zé)任。若因車輛故障及性能問題嚴(yán)重影響施工、結(jié)算工作,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
9.2.4 乙方應(yīng)自行負(fù)責(zé)因其交通車輛租賃所需的一切生活性臨時(shí)設(shè)施及費(fèi)用的開支。應(yīng)自行為其雇傭人員自費(fèi)辦理人身意外傷害保險(xiǎn),保險(xiǎn)金額不得低于10萬元/人(其中醫(yī)療保險(xiǎn)不得低于2萬元/人);并為其車輛辦理足額的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。甲方租賃期間因乙方人員責(zé)任造成人員傷亡,機(jī)械設(shè)備損壞、丟失,財(cái)產(chǎn)損失,或因不可抗力造成的乙方自身傷亡和財(cái)產(chǎn)損失均由乙方自行承擔(dān)。
9.2.5 未經(jīng)甲方許可,乙方不得擅自更換操作手,否則甲方有權(quán)扣除更換期內(nèi)相應(yīng)租金;乙方出租的機(jī)械設(shè)備必須服從甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)配和安排,服從甲方現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員指揮操;作人員服從甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員指揮調(diào)度,不得對(duì)甲方調(diào)度拒絕、推諉,否則甲方有權(quán)扣減當(dāng)日租金。
9.2.6 乙方有權(quán)拒絕甲方違反安全操作規(guī)程的指揮,并有及時(shí)向機(jī)械安全主管部門反映要求協(xié)調(diào)解決的權(quán)利。
9.2.7 積極配合甲方做好運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、燃油等的統(tǒng)計(jì)工作。
9.2.8 乙方駕駛員由甲方統(tǒng)一管理,不得在外租房住宿。
10 違約責(zé)任
10.1 乙方不得擅自調(diào)回已出租的設(shè)備,否則乙方按雙倍租金支付違約金給甲方。
11 爭(zhēng)議的解決
11.1 在合同履行過程中,乙方與任何第三方簽訂的經(jīng)濟(jì)合同及其他合同等,甲方均不承擔(dān)連帶責(zé)任。
11.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第1種方式解決。爭(zhēng)議解決期間,與爭(zhēng)議無關(guān)的其他合同條款,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。
1、向 西安市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
2、依法向(甲方總部所在地)人民法院提起訴訟。
12 其他事宜
12.1 乙方必須為參與施工人員辦理合格上崗證、操作證和人身意外保險(xiǎn)。
12.2 本合同附件以及補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充說明與本合同具有同等效力。
12.3 本合同約定的各項(xiàng)明示及隱含的責(zé)任履行完畢后,合同自行終止。
12.4 本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份。
甲方:_____(公章) 乙方:_____(公章)
法定代表人:_____ 法定代表人:_____
(或委托代理人)簽字:_____ (或委托代理人)簽字:_____
_____年_____ 月_____ 日 _____年_____ 月_____ 日
施工工程承攬合同6
發(fā)包方:___________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:___________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商,甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責(zé),確保工程順利完工,依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致,就本工程具體情況,達(dá)成以下條款:
一、 工程名稱:_____________________________________
二、 工程地點(diǎn):_____________________________________
三、 工程價(jià)款:按圖紙實(shí)際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價(jià)138600元
四、 工程承包方式及范圍:
1、 承包方式:包工不包料
2、 承包范圍:本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負(fù),施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負(fù)責(zé)。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷,乙方只做焊口部位的補(bǔ)刷。
五、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):乙方按照甲方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工,施工過程中甲方逐項(xiàng)驗(yàn)收,確認(rèn)合格,施工完畢驗(yàn)收完畢。
六、 工程開竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤,工期順延。
七、 付款方式:本工程乙方進(jìn)場(chǎng)甲方支付10000元生活費(fèi),主鋼立完,甲方支付人工費(fèi)總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗(yàn)收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費(fèi)的_____%,在竣工驗(yàn)收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。
八、 甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時(shí)足額供應(yīng),若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程,若因質(zhì)量事故造成延誤工期,材料浪費(fèi),乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失
九、 安全:為保證工程質(zhì)量和施工安全,甲方指派_______為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,乙方指派____________為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員指揮,不得強(qiáng)干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負(fù)責(zé),在施工期間,乙方應(yīng)理好自己的工人,不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十、 本合同未盡事宜,在施工過程中雙方友好協(xié)商。
十一、本合同一式兩份,甲方雙方各執(zhí)一份,雙方簽字之日生效,完工、款清后自動(dòng)失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工工程承攬合同7
委托方(甲方):
承包方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程的具體情況,經(jīng)雙方充分協(xié)商,簽訂本合同。
一、工程項(xiàng)目:
1、工程名稱:閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。
2、交貨及安裝工程地點(diǎn):
3、承包方式和承包范圍:本工程以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包風(fēng)險(xiǎn)、包設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn))的形式由乙方承包,乙方必須按照甲方確定的設(shè)計(jì)方案、系統(tǒng)功能、設(shè)備材料,承包整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)及安裝和調(diào)試,并包通過有關(guān)技防辦部門的驗(yàn)收。(設(shè)計(jì)方案以甲方認(rèn)可為準(zhǔn))。
二、系統(tǒng)總造價(jià)及其支付:
(一)系統(tǒng)總造價(jià)
1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價(jià)為人民幣xxx 。
2、整個(gè)系統(tǒng)必須滿足甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案的功能要求,以甲方審定的設(shè)計(jì)、施工方案為標(biāo)準(zhǔn),在此基礎(chǔ)上價(jià)格不再作任何調(diào)整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付
甲方根據(jù)乙方的工程進(jìn)度向乙方支付工程款:
1、簽訂合同之日起x日內(nèi)甲方付總工程款的x %;
2、工程全部完工,測(cè)試成功即付總工程款的x %;
3、通過甲方及有關(guān)部門初驗(yàn)驗(yàn)收合格,并且系統(tǒng)無故障運(yùn)行一個(gè)月后,再付總工程款的x %。
三、工期:
1、本合同簽訂后,乙方于xx年x月x日進(jìn)場(chǎng),到x年x月x日止,xx完成安裝調(diào)試(以通過用戶及甲方代表驗(yàn)收合格為準(zhǔn))。
2、在履約過程中,因?yàn)樽兏O(shè)計(jì)所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等造成工期延期的,經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后作出工期調(diào)整,以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝:
1、本工程必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工。
2、乙方工程使用的材料、設(shè)備必須符合甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案的規(guī)定,否則,甲方有權(quán)要求乙方更換,有關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書面認(rèn)可,方可采購進(jìn)場(chǎng)安裝。
五、維修保養(yǎng):
1、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為?一?年,自工程完工并通過甲方及有關(guān)部門驗(yàn)收合格之日起計(jì)。保修期內(nèi),如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障,乙方必須在接到甲方通知之日起? 24小時(shí)內(nèi)派員維修,若非因甲方人為損壞的,乙方免收一切費(fèi)用。
年限
材料費(fèi)
維護(hù)服務(wù)費(fèi)
第一年
免
免
第二、三年
收取材料成本費(fèi)
20xx元/年
2、保修期屆滿后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的價(jià)格適當(dāng)向甲方收費(fèi)。
3、保修期屆滿后,甲乙雙方另簽訂技術(shù)維護(hù)協(xié)議,乙方應(yīng)對(duì)系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術(shù)維護(hù)。
施工工程承攬合同8
合同編號(hào):__________________
定做人:____________
承攬人:____________
第一條 承攬項(xiàng)目:____________________________________________________
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗(yàn)方法、時(shí)間及提出異議的期限:
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的時(shí)間、辦法及保密要求:_____________
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。
第六條 定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求:____________________________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn):__________________________________
第九條 工作成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:____________________________________
第十條 承攬人對(duì)工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________________________
第十一條 定作人應(yīng)在____年___月__日前向承攬人(預(yù)付材料費(fèi)/交付定金(大寫)______元。
第十二條 結(jié)算方式及期限:________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的,承攬人可以留置工作成果。
第十四條 本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
(二)________________________________________________
第十五條 定作人違約責(zé)任:_________________________________________
承攬人違約責(zé)任:___________________________________________________
第十六條 合同爭(zhēng)議的解決方式:
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:(只能選擇一種)
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向_______人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項(xiàng):_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人:________________(簽章)
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:__________________
法定代表人:____________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號(hào):__________________________
承攬人:________________(簽章)
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:__________________
法定代表人:____________(簽章)
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號(hào):__________________________
簽約日期:_______年_____月____日
簽約地點(diǎn):______________________
施工工程承攬合同9
甲方:_____
乙方:_____
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項(xiàng)目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:_____
2.工程地點(diǎn):_____
3.承包范圍:_____
4.承包方式:包工、包料、包費(fèi)用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場(chǎng)之日起日歷_____天。
6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程
二、合同單價(jià)和付款方式
1.合同單價(jià):_____
2.實(shí)際結(jié)算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價(jià)為準(zhǔn)。以上價(jià)格包括含稅價(jià),材料及其運(yùn)輸費(fèi),人工費(fèi),裝卸費(fèi),設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。合同價(jià)款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項(xiàng)目合同約定的款項(xiàng)由有限公司按照本合同約定支付,項(xiàng)目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價(jià)款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對(duì)甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費(fèi)用、包括給施工人員或第三方人員造成財(cái)產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭(zhēng)議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時(shí)本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
施工工程承攬合同10
建設(shè)方:___(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:___(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱:___
(2)工程地點(diǎn):甘肅玉門黃花農(nóng)場(chǎng)
(3)工程范圍和內(nèi)容:本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房,規(guī)格:長___米;寬___米檐高_(dá)__米,按圖紙施工。
(4)建筑外包面積:___平方米。
(5)工程總造價(jià):本工程總造價(jià)人民幣(大寫):___,(小寫¥:___)
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備
(一)甲方:
(1)做好建筑紅線以外的“三通”,負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)道路的維修,保證施工材料能運(yùn)達(dá)到場(chǎng)。
(2)負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要,做好紅外線以內(nèi)場(chǎng)地平整,拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
(1)根據(jù)需要,商定工程總工期為天(日歷天,以甲方預(yù)付款到帳之日起計(jì)算),___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢,如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的,工期相應(yīng)順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價(jià)款的支付與結(jié)算
(1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發(fā)生圖紙變更或本項(xiàng)目中面積有增減時(shí),以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整,將調(diào)整后的金額以書面形式通知對(duì)方。
(2)本合同簽訂后,甲方須付預(yù)付款___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款,乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%,計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程進(jìn)度款,工程安裝完畢驗(yàn)收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%,計(jì)人民幣_(tái)__元作為工程款,
(3)工程竣工驗(yàn)收后,甲方方可使用,未經(jīng)驗(yàn)收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗(yàn)收合格。
(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(5)本合同結(jié)算方式:___。
五、附則
(1)本合同一式___份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
附:
甲方:___乙方:___
法定代表人:___法定代表人:___
委托代理人:___委托代理人:___電話:___電話:___
本合同簽訂日期:___年___月___日
【施工工程承攬合同】相關(guān)文章:
施工承攬合同06-27
建設(shè)工程承攬施工合同范本09-20
承攬工程項(xiàng)目施工合同模板11-30
承攬施工的合同范本06-21
施工承攬合同范本03-30
承攬施工合同范本04-11
工程承攬的合同模板06-11
工程承攬合同的范本06-16
裝修工程承攬合同09-01