建設(shè)施工合同書通用

　　隨著人們對(duì)法律的了解日益加深，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家收集的建設(shè)施工合同書通用，僅供參考，歡迎大家閱讀。

建設(shè)施工合同書通用1

　　發(fā)包方：（甲方）___________________________

　　承包方：（乙方））___________________________

　　依照民法典和原郵電部頒發(fā)的“626”號(hào)文件等有關(guān)法律法規(guī)的'規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并嚴(yán)肅履行。

　　一、建設(shè)內(nèi)容

　　（1）工程名稱：_________

　　二、計(jì)價(jià)方式

　　（1）參照結(jié)算表價(jià)格按實(shí)結(jié)算。

　　（2）款項(xiàng)支付與移動(dòng)結(jié)算同步。

　　三、建設(shè)工期

　　根據(jù)移動(dòng)公司要求，在規(guī)定的期限內(nèi)完成。

　　四、違約責(zé)任

　　（1）甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng)，如預(yù)期不付，按銀行的短期貸款率償付給對(duì)方逾期付款違約金。

　　（2）發(fā)生合同糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成的，可申請(qǐng)調(diào)解，或者直接向人民法院起訴。

　　五、其他

　　（1）本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

　　（2）本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　（3）本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　（4）其他相關(guān)本項(xiàng)目的約定，見附件。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：____________

　　______年____月____日

　　_________年____月____日

建設(shè)施工合同書通用2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依據(jù)、《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在房屋建設(shè)項(xiàng)目施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂立本合同。

　　一、工程慨況

　　工程位于_________，土地面積：_________

　　二、承包方式

　　甲方以包清工的方式承包給乙方。

　　三、工程承包范圍

　　施工內(nèi)容包括二層主房建筑面積、一層主房建筑面積

　　四：承包價(jià)格及付款方式

　　1：價(jià)格：_________元/

　　雙方確定按建筑面積為結(jié)算工程款。

　　2：一層主體蓋板完工后支付價(jià)款10%，全部完工后付清余款。

　　五：工期及安全責(zé)任

　　工期從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日竣工。

　　推遲一天罰款_________元/天，由甲方在工程款中扣除。

　　施工期間

　　1、本工程所有安全事項(xiàng)均由乙方負(fù)責(zé)，乙方應(yīng)依工程的需要負(fù)責(zé)施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財(cái)產(chǎn)損失均由乙方負(fù)責(zé)；

　　第三人造成乙方及其員工傷害的`，由第三人負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

　　2、施工中乙方不得從事與施工無關(guān)的事，專業(yè)施工人員持證上崗；

　　高空作業(yè)部分必須在采取切實(shí)可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當(dāng)監(jiān)護(hù)人員，電焊作業(yè)注意防火等。

　　施工過程中本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利、義務(wù)，乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三人，不得轉(zhuǎn)包、分包，否則甲方有權(quán)終止合同，慨不結(jié)算，乙方無條件賠償。

　　六、本合同一式二份，自雙方簽字后生效。

　　甲方：_________聯(lián)系電話：_________

　　乙方：_________聯(lián)系電話：_________

　　簽訂日期：_________年_________月_________日

建設(shè)施工合同書通用3

　　合同編號(hào)：_______

　　發(fā)包方：________________

　　承包方：________________

　　簽約時(shí)間：_______

　　簽約地點(diǎn)：_______

　　為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程慨況

　　1、工程名稱：____________

　　2、建筑面積（工程形式）：____________

　　3、施工地點(diǎn)：________________

　　4、工期：

　　（1）開工：____年__月__日；

　　（2）竣工：____年__月__日；

　　（3）合同工期總共歷時(shí)____天。

　　5、承包形式：________

　　6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________

　　7、工程價(jià)款：共計(jì)人民幣_(tái)___元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項(xiàng)的__%，計(jì)____元；工程竣工且驗(yàn)收合格后，支付工程價(jià)款的__%，計(jì)____元；質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。

　　9、質(zhì)保期：____年。

　　10、雙方的責(zé)任義務(wù)

　　（1）發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)

　　①為承包方提供良好施工場(chǎng)地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛；

　　②監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度；

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高點(diǎn)；

　　④按時(shí)給承包方撥付款項(xiàng)和進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算；

　　2、承包方的責(zé)任義務(wù)

　　①按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工；

　　②如期完成施工任務(wù)；

　　③接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；

　　④負(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù)；

　　⑤教育施工人員愛護(hù)甲方的材物，不得偷竊和損壞；

　　⑥承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費(fèi)用；

　　11、其他

　　（1）本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　（2）本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　（3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時(shí)，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據(jù)規(guī)定：因合同糾紛提起的`訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規(guī)定：兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴；原告向兩個(gè)以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點(diǎn)，即義務(wù)清償?shù)攸c(diǎn)。

　　建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同是雙務(wù)合同，即由發(fā)包人提供設(shè)計(jì)工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況，設(shè)計(jì)人交付設(shè)計(jì)文件，并由發(fā)包人支付設(shè)計(jì)費(fèi)用。建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同在實(shí)際操作中，與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別，有的明確了交付設(shè)計(jì)圖紙的地點(diǎn)，有的對(duì)交付圖紙的地點(diǎn)沒有約定。

　　根據(jù)規(guī)定“合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充；不能達(dá)成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。根據(jù)交易習(xí)慣，建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同所涉及的履行地點(diǎn)應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。

　　發(fā)包方：_________承包方：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　___年__月__日___年__月__日

【建設(shè)施工合同書】相關(guān)文章：

建設(shè)施工合同書06-16

水利施工建設(shè)合同書02-16

建設(shè)工程施工合同書02-06

工程建設(shè)施工合同書03-17

承包建設(shè)施工合同書03-17

建設(shè)施工合同書13篇06-16

鄉(xiāng)村道路建設(shè)安全施工合同書02-20

市區(qū)建設(shè)施工合同書通用02-28

通信建設(shè)工程施工合同書09-06

建設(shè)工程施工合同書通用07-27