委托承攬電梯安裝調試合同

　　隨著時間的推移，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的委托承攬電梯安裝調試合同，歡迎閱讀與收藏。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根據《中華人民共和國民法典》，委托、承攬雙方按平等互利原則，協(xié)商一致簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條工程范圍

　　1、甲方委托乙方安裝延安寶岳工貿有限公司共計電梯數量為臺。

　　2、土建尺寸及要求：___由委托方提供經安裝項目工程確認的《電扶梯土建布置圖》。

　　第二條安裝費總金額

　　注：___此費用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。

　　第三條結算方式及付款期限

　　1委托方在承攬方安裝調試完畢，驗收申報前支付承攬方貳萬元整。

　　2、電梯經技監(jiān)局檢驗合格，電梯交付使用后，委托方支付承攬方壹萬元整。

　　3、電梯安裝完畢驗收合格，一年免保期到期后，委托方支付承攬方壹萬元整

　　第四條質量保證

　　1、承攬方安裝的電梯按國家7588-20__標準、16899標準驗收。

　　2、承攬方自產品安裝驗收交付之日起12個月內，對產品安裝質量提供保證。

　　第五條委托方責任

　　1.向承攬方提供經項目單位確認的《電梯井道土建布置圖》。

　　2.提供符合國家標準的全套設備產品，提供產品相關的全套資料。

　　3.委托方負責將合同所訂的全套產品運抵用戶工地。

　　第六條承攬方的責任

　　1.嚴格按照國家和制造廠有關標準、規(guī)范進行開工申報、安裝、檢驗工作。對所安裝的電梯井道尺寸進行核對。負責電梯接貨、搬運、保管工作。

　　2.承攬方負責電梯安裝后一年免費保養(yǎng)、年審工作。一年后由承攬方和用戶簽訂有償保養(yǎng)合同。

　　3.承攬方安裝人員必須嚴格按照安全操作程序及規(guī)范施工，杜絕人身傷亡事故。

　　4.負責接受甲方委托，指派持證人員按甲方規(guī)定的要求，國家標準和當地市有關安裝該10臺電梯，對安裝過程的安裝質量和安全負責。

　　第七條安裝竣工檢測

　　1.安裝結束自檢合格后，承攬方向當地法定電梯檢驗部門辦理驗收申報手續(xù)，驗收合格或整改合格后辦理電梯使用移交手續(xù)。

　　2.存在下列任何情形之一，不辦理電梯移交手續(xù)，委托方不得自行接管使用，擅自接管使用由此產生的`一切安全和質量責任均由委托方承擔，給承攬方或他方造成損失的應同時承擔賠償責任。

　　安裝產品未經當地政府主管部門驗收。□未辦理經承攬方確認的書面移交手續(xù)。

　　第八條違約責任

　　1.委托方擅自中止合同，無權請求返還定金。

　　2.安裝期間，因委托方原因造成誤工，則工期按照實際延誤時間順延。

　　3.委托方逾期付款，應承擔安裝總價每天萬分之三的違約金。

　　4.其他違約責任按《民法典》以及其他相關法律承擔各自責任。

　　第九條其他事項

　　1.電梯驗收合格后，書面移交委托方前，如委托方提出使用要求，則委托方應與承攬方簽訂電梯借用協(xié)議。

　　2、在合同履行期間，由于不可抗力的原因造成無法按委托、承攬雙方合同條款履行時，在取得合法證明后，可免于承擔違約責任，但無法履約方應采取積極措施，減少雙方損失。

　　3.委托方、承攬方在合同履行期內如遇合同爭議時，可以通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。

　　4.本合同一式貳份，甲方持壹份、乙方持壹份。

　　5.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。委托、承攬雙方對合同條款如果進行修改，必須雙方簽字蓋章后方能生效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【委托承攬電梯安裝調試合同】相關文章：

電梯安裝委托書07-09

電梯安裝合同11-03

塔吊電梯委托安裝協(xié)議書07-08

塔吊電梯委托安裝的協(xié)議書11-17

安裝承攬合同09-29

電梯安裝勞務合同06-13

電梯采購安裝合同06-23

施工電梯安裝合同04-21

電梯安裝施工合同11-25

電梯銷售安裝合同09-08