有關維修合同模板合集八篇
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同起到的作用越來越大，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編收集整理的維修合同8篇，希望對大家有所幫助。
維修合同 篇1
甲方：x有限公司
乙方：
雙方經(jīng)過充分協(xié)商，本著互惠互利平等交易的原則，就乙方負責為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。
一、 維修內(nèi)容及金額：RMB(含稅價)
序號
名稱
數(shù)量
修理內(nèi)容
合計
合計： 元(含稅)
二、 乙方負責將 帶出維修，維修后送回甲方工廠。
三、工期：合同簽署后 日內(nèi)完成維修。
四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發(fā)票。
五、驗收：維修結束后在甲方工廠驗收。
六、質(zhì)保：質(zhì)保期 個月，從最終驗收合格之日起計算。
七、售中售后服務：質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方在一周內(nèi)免費更換。
八、違約責任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0.5%向甲方支付違約金;因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產(chǎn)生的直接損失。
九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。
十、爭議解決：所有因本合同或執(zhí)行本合同所引起的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。
十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。
十二、本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方代表：x有限公司 乙方代表:________
簽訂日期：20x年x月x日
維修合同 篇2
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質(zhì)量要求
修繕修理項目應符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術標準、質(zhì)量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的`，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同 篇3
供方:
受理編號:
需方: 簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。
二、產(chǎn)品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額 差旅費： 上門服務費： 合計人民幣金額(大寫)：
三、維修方式、維修地點：_____________________________________________
四、修復容器的交付方式、地點：_____________________________________________
五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內(nèi)修復并按第四條中規(guī)定的方式寄(送)出。
六、容器修復后，對于該容器的同一故障，供方提供三個月的保修。
七、合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經(jīng)雙方同意，并另訂合同，方為有效。
八、違約責任：按《中華人民共和國合同法》及其它相關規(guī)定執(zhí)行。
九、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，由_________仲裁委員會仲裁。
十、上述條款如有未盡事宜，應以書面補充，_________作為附件。
十一、本合同另附件_________張，本合同一式_________份，雙方各執(zhí)一份，傳真件有效。
維修合同 篇4
甲方：石門鎮(zhèn)中心校
乙方：
由于石門鎮(zhèn)中心校成教辦公樓線路存有問題，經(jīng)中心校民主理財小組研究決定對成教辦公樓線路進行檢修，聘請有資質(zhì)人員（xxxx）以下簡稱“乙方”進行施工。根據(jù)有關規(guī)定，甲（石門鎮(zhèn)成教中心）、乙雙方簽訂粉刷合同。條款如下：
第一條：經(jīng)雙方協(xié)商，甲方維修工程包工包料。由乙方負責施工。施工用工按照每個工100元、用料以決算實際用料為準。
第二條：甲方的要求
1、維修時間，20xx年xx月16日――20xx年xx月17日前維修完成，否則，扣除乙方百分之十的工程款。
2、乙方的用料必須完全符合甲方的規(guī)定要求：即必須都是國標電料。
3、施工期間，乙方不得損壞辦公樓的其它設施，不得影響正常工作。
4、施工過程中，甲方派人監(jiān)工，監(jiān)工人員必須按合同嚴格把關，乙方必須接受監(jiān)工人員的指導。
5、施工結束經(jīng)甲方驗收合格后付給乙方施工費用。
6、施工期間，乙方的一切安全事故由乙方自己承擔。
第三條：乙方的要求
1、 甲方負責維修期間不得讓外人干擾施工。
2、 粉刷結束后，甲方付根據(jù)決算價付給給乙方施工費用。
第四條：本合同一式肆份，甲、乙各壹份，中心校、教體局各存壹份。
第五條：未盡事宜，由甲乙雙方按有關規(guī)定協(xié)商解決。
甲方（公章）
負責人簽字：
乙方
負責人簽字：
維修合同 篇5
甲方(以下簡稱甲方)：
乙方(以下簡稱乙方)：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將穆棱市八面通鎮(zhèn)溫馨家園小區(qū)住宅樓北樓下水管道維修工程承包給乙方，具體事宜如下：
一、工程范圍：甲方小區(qū)住宅樓北樓污水管道維修。
二、承包方式：甲方以包工包料形式承包給乙方。
三、工程要求：乙方負責甲方小區(qū)北樓住宅樓1-5單元所有壞損污水管道的維修，保證各單元污水總管道與院內(nèi)過水井通暢;疏通院內(nèi)屬于北樓的各過水井，保證過水井之間通暢;排除北樓地溝內(nèi)淤堵的污物，維修地溝內(nèi)壞損并影響排污的管道。乙方負責溝渠開挖，購買工程所有材料，保證材料質(zhì)量，工程完工后所有開挖地面回填完整。
四、以上工程總計價款8000元，工程結束驗收合格后，由甲方一次性支付乙方。
五、工程總工期 2 天，從20xx年10月7日至20xx年10月8日，乙方須保證按期完工。
六、其他要求：乙方在施工期間須文明施工，設臵安全 設施，因施工發(fā)生的一切安全事故責任由乙方負責。
七、工程質(zhì)量保修期1年，保修期間因工程質(zhì)量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等問題，乙方負責無條件免費維修。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、本合同從簽訂之日起生效。
甲方：簽章：日期：
乙方: 簽章： 日期
維修合同 篇6
甲方：xxx村
乙方：范錦元
由于今年雨水較多，廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁的1.2公里的村莊道路損毀嚴重，為了方便村民出行，甲方將該路段的維修事務承包給乙方，為明確雙方的權利和義務，雙方特簽訂以下條款，遵守并執(zhí)行。
一、維修路段：廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁村莊道路，約1.2公里。
二、維修標準：
1、清理完所有塌方;
2、水毀路段填鋪墊平，并用沙石硬化;
3、路面沙石厚度不低于10CM，路面寬度不小于4米;
4，完善路邊排水設施，確保來年雨季不被水沖毀。
三、維修時限：工期從20xx年8月12日至8月30日。
四、工程造價：工程由乙方包工包料，工程總造價一萬五千元。
五、驗收：維修工程完工后，由甲乙雙方組織有關人員對維修工程進行驗收。
六：付款方式：維修工程由乙方墊資施工，工程經(jīng)驗收后甲方一次性給乙方付清工程款。七、權利和責任
1、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實，如不按要求施工，甲方有權拒絕驗收，拒付工程款。
2、甲方有責任配合乙方協(xié)調(diào)施工過程中出現(xiàn)的矛盾。
3、維修工程驗收合格后，甲方必須在30天內(nèi)一次性付清工程款，如拖延一天追回500元。
4、如遇不可抗拒的自然災害造成維修公路再次大面積損毀，雙方可重新商議維修合同條款。
5、如乙方在維修過程中，出現(xiàn)任何事故，一切由乙方自行承擔，甲方不負任何責任。
八、本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方負責人：
乙方承包人：
維修合同 篇7
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商后，決定簽訂本。 第一條 外包服務范圍
（一）服務地點：大樓及其附屬樓及甲方坤隆所有水電設備設施日常維護及相關工作，含安保、消防設備設施實施維護。
（二）服務內(nèi)容：完成甲方所需要的水電工崗位職責內(nèi)容的相關工作，如用水用電設備設施的安全檢查；各類電器設備（空調(diào)主機及電腦硬件除外）故障的修復。
（三）服務期限：
第二條 甲方的主要權利和義務
（一） 根據(jù)工作需要和企業(yè)的規(guī)章制度及本條款對乙方相關服務進行監(jiān)督、檢查。
（二） 乙方施工期間，甲方予以配合。
（三） 按照本有關規(guī)定，支付承包費用。 第三條 乙方的主要權利和義務
在正式為甲方提供服務前，應熟悉甲方所有水電設備設施的基本情況，包括安裝地點、線路布局、工作原理及安全運行要求等，從生效起，提供的主要服務為：
（一）全天候為甲方提供水電響應服務。在接到甲方的日常安裝、或其他相關事宜需要乙方配合的通知后，乙方必須在1小時內(nèi)或甲方指定的時間內(nèi)到達現(xiàn)場。
（二）每周對甲方辦公樓、倉庫及其附屬區(qū)域消防、電氣線路等巡檢一次，并填寫相應的記錄，發(fā)現(xiàn)和排除故障隱患，在此基礎上每月對甲方的水、電使用情況進行評估，提出合理化整改或節(jié)能建議及可行性方案。
（三）每月現(xiàn)場安全檢查：協(xié)同甲方安全管理人員開展每月度一次和重大節(jié)日前的用電、消防安全等檢查，用專業(yè)的角度提出有安全隱患的地方，并協(xié)助甲方加以整改。在甲方需要時，配合、協(xié)助甲方聘請的專業(yè)機構對安保設備設施進行檢測、維護。
（四）認真、負責地答復甲方關于設備故障的有關問題。
（五）負責甲方出租房屋水電表度數(shù)核定及費用的收取，每月一次。
（六）其他與水電使用、安全相關的工作。
乙方必須提供水電資質(zhì)證書，并給甲方復印、備案。在向甲方提供服務期間，須遵守國家法律法規(guī)、政策和甲方職業(yè)健康安全管理規(guī)定，并接受甲方的安全管理及監(jiān)督檢查。
乙方自帶的必須工具，并要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具費和損耗費用。
第四條 乙方在施工過程中要注意安全，因乙方責任發(fā)生的安全事故，其費用和責任均由乙方負責。
第五條 在日常的維護管理中，維護、修理過程中出現(xiàn)的非因乙方故意、過失造成的設備設施及其零配件的損壞，需要更換零部件的，費用由甲方承擔；但因乙方的施工造成二次損壞的，由乙方免費更換。
乙方應協(xié)助甲方做好水電設備、設施及其零配件的采購、更換；必要時，甲方可以授權乙方實施采購，乙方應提供部件的報價，供甲方參、確認采購，報價中的部件價格不得高于市場價。
在維護施工中，乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失，責任由甲方承擔。
第六條 未征得甲方同意，甲方不得隨意調(diào)整或拆卸硬件設備，不得隨便更改相關的設置。當甲方設備故障嚴重，而無法現(xiàn)場修復，必須由乙方拿回，乙方需經(jīng)甲方同意。如果更換部件可能會影響辦公設備的功能、性能、乙方要在與甲方協(xié)商認同后進行。
第七條 費用結算：
甲方全年支付乙方承包費用＿＿＿＿＿＿元整，按月結算。
第八條 違約責任：
乙方不能及時排除故障或達不到甲方的工作要求，影響甲方工作的正常開展，甲方有權相應減少支付乙方承包費用；造成甲方損失的，乙方要承擔賠償責任。
生效后，任何一方不能正常履行時，須提前1個月書面通知對方，并按總價款 10 ％支付違約金。
第八條 在期內(nèi)，如甲方的證書失效或其他原因導致乙方不具備水電維護作業(yè)資質(zhì)或能力的，甲方有權解除，并不承擔任何責任；
第九條 糾紛處理方式：
雙方因履行發(fā)生爭議時，協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可以向人民法院提起訴訟。
第十條 本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。未盡事宜，雙方本著互利、互諒原則協(xié)商解決，必要時可簽訂補充條款。
第十一條 附則
（一） 本經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
（二）本簽訂后工程不得轉包。
（三）本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：
年 月 日 年 月 日
維修合同 篇8
劉家峪幼兒園維修合同
窩鋪小學（以下簡稱甲方）
袁吉水（簡稱乙方）
因劉家峪幼兒園校舍破損嚴重，需維修墻面、教室地面，經(jīng)校領導班子研究決定需進行維修。為使工程順利完工簽定如下協(xié)議：
一、 工程質(zhì)量
乙方必須按照甲方的施工要求進行施工，必須達到工程驗收合格。
二、 工程造價
水泥、石子、沙子、瓷磚、涂料、，調(diào)合漆合計20xx元，工時費650元，總計2700元。水電由甲方提供調(diào)解周邊關系使工程順利完工。
三、 付款方式：
工程完工后付清工程款。
四、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份簽字后生效。
甲方簽字蓋章：
乙方簽字蓋章：
20xx年10月6日
窩鋪小學打水井合同
窩鋪小學（以下簡稱甲方）
張秀旭（簡稱乙方）
因長期以來窩鋪小學師生飲水十分困難，經(jīng)學校領導班子研究決定需要打井。為使工程順利完工簽定如下協(xié)議：
一、 工程質(zhì)量
乙方必須按照甲方的施工要求進行施工，必須達到工程驗收合格。
二、 工程造價
打井深度為94米，每米造價110元，總計10340元。
三、 付款方式：
工程完工后付清工程款。
四、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份簽字后生效。
甲方簽字蓋章：
乙方簽字蓋章：
XX年XX月XX日
【維修合同】相關文章：
維修合同怎么寫 維修合同范本11-24
物業(yè)維修合同06-17
電梯維修合同06-18
屋面維修合同06-14
空調(diào)維修合同06-23
維修合同的范本03-29
防水維修合同04-23
汽車維修合同04-23
房屋維修合同04-23
水電維修合同04-23