裝修合同

時間：2022-09-08 16:13:04 裝修合同我要投稿

【精選】裝修合同模板錦集8篇

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的裝修合同9篇，希望對大家有所幫助。

【精選】裝修合同模板錦集8篇

裝修合同篇1

　　泥工工程承包合同

　　甲方：杭州梵格裝飾工程有限公司（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　甲方將工程中的泥工工程發(fā)包給乙方，依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定為明確雙方職責，在平等互利的基礎上簽訂如下協(xié)議：

　　一工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點：

　　二承包方式：包清工；包質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、綜合治理。

　　三工程承包范圍

　　1、承包范圍：工程圖紙與設計變更單中的所有泥工施工項目。

　　2、具體工作內(nèi)容：

　　①材料場內(nèi)運輸、裝卸。

　　②施工圖紙中泥工有關(guān)內(nèi)容

　　③所需的結(jié)構(gòu)預留洞口的留設，以及施工后的現(xiàn)場清理。

　　④施工規(guī)范及常規(guī)要求。

　　⑤因設計變更引起的工程量增減或返工重做。

　　⑥成品保護、調(diào)試、竣工交驗。

　　⑦文明施工要求的場地整齊、清潔及機械保養(yǎng)等工作。

　　⑧與其他工種的配合施工。

　　⑨施工中所需機械設備的進場安裝及退場搬運。

　　四工期要求

　　本合同工期為天，從年月日至年月日止。

　　裝飾階段乙方應將本工程施工順序與甲方的裝飾程序密切配合，平面協(xié)調(diào)、立體交叉施工，不拖其他工序后腿，不影響甲方整體施工進度計劃。如乙方不能在甲方限定的時間內(nèi)完成有關(guān)安裝工序，造成甲方其他后續(xù)工序不能如期完成，拖延項目完工期，甲方有權(quán)向乙方處以罰款。

　　五材料及工用具

　　1、材料管理：

　　① 乙方領用工程用料必須經(jīng)現(xiàn)場施工員填寫“材料領（耗）料單”，經(jīng)項目經(jīng)理批準后方可到現(xiàn)場材管員處領（耗）用。

　　② 周轉(zhuǎn)材料、機械設備經(jīng)項目經(jīng)理同意后方可使用。

　　③ 限額用料：甲方對乙方承包的本安裝工程的主要材料實行限額使用，限額材料的種類由甲方確定，限額數(shù)量由甲方根據(jù)施工圖優(yōu)化布設方案后計算。如無正當理由的超用部份由乙方承擔。

　　2、工用具管理：

　　① 甲方提供垂直運輸工具。提供現(xiàn)場及樓層固定電源箱和部分安裝工具。 ② 乙方自備小型安裝工程所需工具及勞保用品。

　　六質(zhì)量要求

　　1、按照國家建筑安裝工程驗收標準、安裝工程施工規(guī)范和甲方制定的施工標準，作為本工程質(zhì)量驗收標準。

　　2、乙方發(fā)現(xiàn)設計有誤，須立即向甲方提出，取得文字變更洽商手續(xù)后方可繼續(xù)

　　施工。

　　3、驗收程序：

　　①對材料質(zhì)量、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、產(chǎn)品許可等內(nèi)容由甲乙方共同派員檢驗。 ②對安裝工作的正確性與符合性檢驗，由乙方自檢合格后報甲方及監(jiān)理復驗。 ③施工階段每一結(jié)構(gòu)層次的隱檢、完工階段的通水、通電

　　、通氣、通風、水壓及氣密性檢驗；系統(tǒng)調(diào)試、電阻測試、單機無負荷試運轉(zhuǎn)等檢驗項目，均應在乙方自檢合格后報甲方復檢驗收，再由甲方報請建設、監(jiān)理、設計及質(zhì)監(jiān)部門進行最終竣工驗收。其質(zhì)量標準應與甲方與業(yè)主所簽訂的工程總包合同中約定的質(zhì)量要求相一致。

　　④乙方必須服從甲方在各次驗收中提出的所有整改意見，并在甲方限定的時間內(nèi)整改至符合要求，乙方拒絕或拖延整改，甲方視情節(jié)輕重有權(quán)對乙方作出處罰。 ⑤乙方對現(xiàn)場所有已完施工成品負有保護的義務，凡因乙方施工安排不善，在結(jié)構(gòu)已完施工部位進行鑿洞、敲孔安裝施工或返工的（暗管敷設的磚墻面刨槽及設計變更除外），均由乙方自費修補恢復原狀，造成甲方其他損失的，另行賠償。

　　4、質(zhì)量保修責任：乙方承包的本安裝工程在竣工驗收備案后的一年內(nèi)負有保修義務，凡保修期內(nèi)因乙方施工質(zhì)量所引起的所有修補工作，均由乙方限時無償修復。如乙方未能在限定時間內(nèi)對缺陷部位進行修理，甲方可另派專業(yè)人員維修，所有費用從乙方預留的保修金中扣除。

　　七安全、文明施工

　　1、安全施工：乙方必須貫徹執(zhí)行國家和政府、行業(yè)主管部門頒布實施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及甲方的各項規(guī)定，嚴格按安全規(guī)章組織施工。發(fā)生重大

　　傷亡及其他安全事故，承發(fā)包雙方應采取緊急措施防止事態(tài)擴大并全力組織搶救傷者，保護事故現(xiàn)場，如因搶救傷者必須移動現(xiàn)場設備，須作出書面記錄或拍照。

　　2、文明施工：乙方必須服從管理，保持現(xiàn)場整潔。及時清理、回收、整齊堆放各項材料，做到工完料盡場地清。保持現(xiàn)場整潔文明和生活區(qū)干凈衛(wèi)生。積極主動創(chuàng)建市文明標化工地。乙方新到人員必須先到項目部的安全部門報到，先學習后上崗。未經(jīng)許可工地嚴禁住有施工人員，違者每日罰款50元。如由此發(fā)生意外傷害，均由乙方負責。

　　承包班組統(tǒng)一著裝（工作服），配戴統(tǒng)一安全帽。安全帽由甲方統(tǒng)一負責采購，工程結(jié)束退回。

　　八工程承包費用及結(jié)算方式

　　1. 本合同實行總價承包，合同執(zhí)行期內(nèi)單價不予調(diào)整。

　　2. 合同總價：

　　3. 支付方式：

　　（1）工程完成工程量的20%時可支付15%

　　（2）工程完成工程量的60%時支付40%

　　（3）工程完成工程量的80%時支付15%

　　（4）工程結(jié)束并驗收合格后支付20%（并退還保證金）

　　（5）剩余的10%作為質(zhì)保金一年后支付

　　4. 本工程的所有工程稅費由乙方承擔，甲方代扣代繳。

　　九保證金的交付與退還

　　乙方承諾確保甲方的工程進度、工程質(zhì)量、安全施工、文明衛(wèi)生、環(huán)境管理，

　　自覺遵守國家的法律法規(guī)和甲方的有關(guān)制度，愿交履約保證金元（按承包總價的10%繳納），并于合同簽訂后，隊伍進場施工前一次性交清。

　　十雙方職責與權(quán)限

　　（一）甲方

　　1、甲方委派同志為該工程現(xiàn)場施工負責人，協(xié)調(diào)安排施工。

　　2、甲方對乙方施工全過程的施工質(zhì)量、進度、安全和文明衛(wèi)生進行檢查驗收、監(jiān)督管理。

　　3、做好材料供應工作，切實解決好施工用水、用電、垂直運輸?shù)拿埽ＷC工程順利施工。

　　4、在施工過程中，乙方違返有關(guān)規(guī)定，未按進度計劃及安全、質(zhì)量、文明施工等要求施工，造成質(zhì)量低劣、材料浪費、進度滯后和損害甲方信譽的，甲方給予乙方每次50-500元罰款，并限期整改，拒絕整改或整改無效，甲方有權(quán)單方面中止合同。并按完成工程量的80%結(jié)算，甲方不承擔乙方其它任何費用。

　　5、在地方行業(yè)主管部門實施的檢查中，如因乙方操作原因而未達到承包指標或造成不良影響的，甲方給予乙方每次500-3000元罰款，造成嚴重后果的，甲方有權(quán)單方面中止合同。

　　6、制定施工計劃。

　　7、進行技術(shù)交底、安全交底。

　　（二）乙方

　　1、乙方委派參加甲方生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，具體負責本專業(yè)的施工管理。在合同期內(nèi)，未經(jīng)甲方允許，乙方不得隨意更換

裝修合同篇2

　　轉(zhuǎn)讓方：_____________

　　受讓方：_____________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，并經(jīng)公司股東會批準，就__________________公司股份轉(zhuǎn)讓事宜達成如下協(xié)議：

　　一、轉(zhuǎn)讓方將其在__________________公司(以下簡稱公司)_______%的股份(人民幣_________元)依法轉(zhuǎn)讓給受讓方。

　　二、受讓方同意接受該轉(zhuǎn)讓的股份。

　　三、轉(zhuǎn)讓價格為人民幣_________元，受讓方在本協(xié)議簽訂之日起_________日內(nèi)以現(xiàn)金方式(或其它形式)支付給轉(zhuǎn)讓方。

　　四、本協(xié)議簽訂后，公司在規(guī)定的時間內(nèi)向工商行政管理機關(guān)申辦變更登記，自工商行政管理機關(guān)核準登記之日起，公司向受讓方簽發(fā)《出資證明書》，受讓方成為公司股東，依法享有股東權(quán)利，承擔股東義務和相關(guān)民事責任。

　　五、本協(xié)議一式肆份，經(jīng)雙方簽字(或蓋章)后生效。

　　轉(zhuǎn)讓方(蓋章)：_______

　　受讓方(蓋章)：_______

　　代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日________

裝修合同篇3

　　案情簡介

　　周某為維思投資公司裝修辦公室，當時因為雙方是朋友，并沒簽合同，口頭承諾周某為維思公司負責裝修事宜，材料費實報實銷，人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司（該公司公章在維思公司手里）名義到物管公司處辦理了開工手續(xù)。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進行了裝修。裝修進行到中途，維思公司單方面提出因質(zhì)量問題要求工人停工整改。在此過程中，維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同，并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責任。合同簽訂后，維思公司即將前期所有裝修全部拆除，不允許工人再次進場施工，另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟，以質(zhì)量不合格為由，要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同，并要求周某承擔材料費、人工費及工期延誤損失。

　　辦案思路及心得

　　被告周某委托我應訴答辯。本案經(jīng)過了兩次開庭審理。庭審中，我主要提出以下幾點代理意見：1、被告周某不是適格被告，原告應以重慶桂濱公司作為本案被告，由桂濱公司承擔相應責任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證，桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當事人（盡管桂濱公司與原告未簽書面合同，不影響雙方實際裝飾工程合同關(guān)系），因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛，與被告無關(guān)，被告僅作為桂濱公司代理人負責管理協(xié)調(diào)工作，由此可能產(chǎn)生的相應合同責任根據(jù)合同法規(guī)定應由委托人桂濱公司承擔；2、周某是自然人，不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格，本案合同應屬無效。根據(jù)《建筑法》《室內(nèi)裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規(guī)規(guī)定，承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的，建設工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》，周某是自然人，并無相應資質(zhì)，所簽合同應屬無效合同；3、原告未經(jīng)施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未經(jīng)鑒定機構(gòu)鑒定，應對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔責任。原告提交的施工現(xiàn)場圖片及視頻，以及被告簽字的工程存在質(zhì)量問題的說明，我們認為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題，是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質(zhì)量問題以及是否嚴重到必須全部拆除的程度，僅僅原告單方聘請的監(jiān)理的一面之詞是不能作為本案證據(jù)采信的，只有雙方確認或法院指定的第三方鑒定機構(gòu)有權(quán)對工程進行質(zhì)量認定并作為有效證據(jù)采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例，也與本案裝飾工程合同的約定相違背，同時也違反《合同法》的相關(guān)規(guī)定。

　　裁判結(jié)果

　　通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據(jù)和法律兩方面進行反復溝通交流，法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求，達到當事人預期，得到當事人肯定。本案得以順利結(jié)案。

　　屋東違約怎么辦？

　　簽約合同違約

　　本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約，現(xiàn)用4年，尚有1年才到合同期滿。現(xiàn)屋主要求收回倉庫使用，由于我們是私人簽注合同，有無法律效力，請問我如何追討他的違約金。

　　為您解答：

　　1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規(guī)定雙方自愿的就有法律效力。

　　2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話，你可以要求其按照合同的約定承擔違約責任。

　　3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話，你可以按照你實際的損失要求賠償。

　　違約責任怎么算？

　　違約責任是違反合同的民事責任的簡稱，是指合同當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所應承擔的民事責任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責任均做了概括性規(guī)定。

　　法律咨詢：

　　今天收到中介電話說我們屋另外兩戶擾民被告了（1套房子分成4戶出租的），然后房主要后天中午收房，讓我們?nèi)及嶙撸晃蚁雴杽e的住戶違約我有責任么？可否要求違約金？另外提前收房有沒有最短期限？今天通知后天就得搬完？另外時間很緊兩天內(nèi)不見得一定能找到房子，我可以最多延遲幾天？如果不能延遲，是不是租住旅館的費用可以找中介支付？

　　律師解答：

　　中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應提前告知。

　　相關(guān)法律知識：

　　違約行為分類

　　根據(jù)不同標準，可將違約行為做以下分類：（1）單方違約與雙方違約。雙方違約，是指雙方當事人分別違反了自己的合同義務。合同法第120條規(guī)定：當事人雙方都違反合同的，應當各自承擔相應的責任。可見，在雙方違約情況下，雙方的違約責任不能相互抵銷。（2）根本違約與非根本違約。以違約行為是否導致另一方訂約目的不能實現(xiàn)為標準，違約行為可作此分類。其主要區(qū)別在于，根本違約可構(gòu)成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行與遲延履行。（4）實際違約與預期違約。

裝修合同篇4

　　業(yè)主 (以下簡稱甲方)：_________聯(lián)系電話：_________

　　施工隊(以下簡稱乙方)： _________聯(lián)系電話：_________

　　甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下辦公室裝修合同范本

　　一、工程概況

　　工程地址：_________

　　二、價格

　　清包工費：￥_________ 元，大寫：_________

　　其中

　　水電工_________ 元

　　木工_________ 元

　　瓦工_________ 元

　　油漆工 _________元

　　垃圾清運費元

　　三、付款方式

　　1、施工隊進場，預支生活費： 1000元

　　2、木工完成，付1000 元

　　3、瓦工完成，付1000元

　　4、工程竣工，付1800 元

　　5、保修金 400元，從竣工之日起1年后支付

　　四、設計

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作.

　　2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.

　　五、材料

　　1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟損失.

　　2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用.

　　3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發(fā)票.

　　4、乙方應驗收甲方所購建材的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應向甲方及時提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質(zhì)量引起的損失.

　　5、乙方應幫甲方收貨，核對數(shù)量和配件的準確性.

　　6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場.

　　7、乙方應保證在本小區(qū)內(nèi)沒有雙包和半包的工程.

　　8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作.

　　9、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　六、工期

　　從 _________年_________ 月_________ 日起至 _________年_________ 月 _________日止，工期為 _________天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天

　　七、材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

　　八、垃圾清運

　　1、垃圾袋裝化

　　2、垃圾應日日清

　　3、垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所

　　九、勞動力管理

　　1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

　　2、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

　　3、甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關(guān)費用。

　　4、乙方應具備在上海市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔。

　　5、乙方指定由為工地現(xiàn)場負責人，為替補負責人。

　　6、在合同價內(nèi)，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料。

　　7、乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員，每天工地現(xiàn)場必須保持2(1人)人以上的施工人員。

　　8、未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　十、施工機具

　　1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結(jié)算。

　　十一、工地現(xiàn)場管理

　　1、現(xiàn)場禁止使用明火。

　　2、現(xiàn)場禁止吸煙。

　　3、油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　十二、維修

　　1、因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應在兩年內(nèi)無償維修。

　　2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內(nèi)趕到并維修。

　　3、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。

　　十三、辦公室裝修合同的附件

　　1、施工項目清單。

　　2、雙方認可的報價單。

　　3、乙方開出的材料采購清單。

　　十四、辦公室裝修合同的爭議

　　1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。

　　2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　十五、裝修要求

　　a.裝修工藝

　　“電路安裝工藝要求：

　　1、電路安裝時，必須用有合格證書的產(chǎn)品材料。

　　2、三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標。

　　3、所有導線安裝時，必須用相應的`pvc管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4×3cm的槽子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協(xié)商解決施工中的難題，不得有只顧自己，而不顧大局的施工作風。

　　4、所有線路必須按橫平豎直的方向分布，嚴禁蛛網(wǎng)式分布。pvc管一頭要穿進總開關(guān)箱約3cm左右，然后沿墻壁，順地面垂直分布，轉(zhuǎn)彎處用90度彎頭或軟管聯(lián)接好，并用管卡固定好。所有導線在pvc管子里不能有接頭。

　　5、預埋導線的線徑大小是按電器的功率來測算的，空調(diào)，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關(guān)箱單放到位。

　　6、所有預埋導線留在接線盒處的長度為_________年____月____日開工;于____年____月____日竣工。合同工期日歷天數(shù)為____天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數(shù)為_____天。

　　1。2承包方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經(jīng)濟支出：____________

　　1。3工期提前或延誤的獎罰，由雙方協(xié)商后在合同中約定：________________

　　第2條圖紙

　　發(fā)包方于_____年_____月_____日，向承包方提供___套圖紙。

　　第3條發(fā)包方、承包方駐工地代表。

　　發(fā)包方工程師姓名：___________;

　　項日經(jīng)理姓名：_______________。

　　第4條發(fā)包人工作

　　開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構(gòu)筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現(xiàn)場，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現(xiàn)場工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，提交辦理有關(guān)證件、批件的合法手續(xù)，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，并于現(xiàn)場交驗，協(xié)調(diào)、處理施工現(xiàn)場周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，合同簽訂后______天內(nèi)組織會審圖紙和設計交底，在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃后_______天內(nèi)予以確認。凡在有毒有害環(huán)境中施工時，發(fā)包方按有關(guān)規(guī)定提供相應的防護措施，并承擔相關(guān)的經(jīng)濟支出。

　　第5條承包人工作

　　5.1每月_______日向發(fā)包方報送月度施工計劃和己完工程進度統(tǒng)計報表。

　　5.2遵守國家及本市有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的交通和施工噪音等管理規(guī)定，負責安全保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生等各項工作，做好施工現(xiàn)場周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)古樹名木和地下管線的保護。發(fā)現(xiàn)地下障礙和文物時，及時報告有關(guān)部門并采取有效保護措施，按有關(guān)具體規(guī)定處置，發(fā)包方承擔由此發(fā)生的費用，延誤的工期相應順延。在圖紙會審和設計交底后________天內(nèi)向發(fā)包方提交施工組織設計(或施工方案)和進度計劃。

　　承包方不按合同約定完成各項工作時，應承擔由此造成的經(jīng)濟損失，工期不予順延。

　　第6條工程質(zhì)量檢查及驗收。

　　6.1當工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前，承包方自檢，并于48小時前通知發(fā)包方參加，驗收合格，發(fā)包方在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，發(fā)包方不在驗收記錄簽字，可視為發(fā)包方己經(jīng)批準，承包方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。驗收不合格，承包方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。因發(fā)包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經(jīng)濟支出，由發(fā)包方承擔。檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢驗不合格，影響正常施工的費用由承包方承擔。除此之外影響正常施工的經(jīng)濟支出由發(fā)包方承擔，相應順延工期。

　　6.2工程具備竣工驗收條件，承包方按國家和本市工程竣工有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告，發(fā)包方10天內(nèi)組織驗收。發(fā)包方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

　　發(fā)包方、承包方辦理工程竣工驗收手續(xù)后，發(fā)包方于5日內(nèi)按有關(guān)規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申報竣工工程質(zhì)量備案本合同即告終止。承包人應按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，對交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任。

　　第7條設計變更及合同價款的調(diào)整

　　7.1施工中發(fā)包方對原設計進行變更，經(jīng)批準后，發(fā)包方應在變更前10天向承包方發(fā)出書面變更通知，否則，承包方有權(quán)拒絕變更。承包方按通知進行變更，并于5天內(nèi)，根據(jù)約定的可調(diào)整承包方式提出變更價款報告的完整資料，因變更導致的經(jīng)濟支出和承包方損失，由發(fā)包方承擔，發(fā)包方收到變更價款報告之日起5天內(nèi)予以簽認，無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起5天后自行生效，由此延誤的工期相應順延。

　　7.2本工程按可調(diào)整的承包方式對承包造價作如下調(diào)整：_________________________

　　第8條工程價款及結(jié)算

　　8.1雙方按國家和本市有關(guān)主管部門現(xiàn)行規(guī)定，在合同生效后，發(fā)包方按下表約定分_____次向承包方預付或支付工程款，發(fā)包方不按時撥付工程款，從應付之日起承擔應付款的利息。

　　第9條材料設備的供應。

　　9.1發(fā)包方按雙方約定的《發(fā)包方供應材料設備一覽表》(附后)供應材料設備，如與《一覽表》不符時，承擔相應違約責任。

　　9.2發(fā)包方、承包方雙方應對各自負責供應的材料設備，提供產(chǎn)品合格證明;如與設計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品，重新采購符合要求的產(chǎn)品，各自承擔由此發(fā)生的費用。

　　9.3承包方需使用代用材料時，須經(jīng)發(fā)包方代表批準方可使用，由此增減的費用雙方議定。

　　第10條爭議

　　發(fā)包方、承包方雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向_____________仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種爭議解決方式：向_____________人民法院起訴。雙方約定按第____________種爭議解決方式解決。

　　第11條違約

　　發(fā)包方或承包方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義務及發(fā)生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

　　除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。

　　第12條合同份數(shù)。本合同正本兩份具有同等效力，由發(fā)包方承包方雙方分別保存;副本_______份。

　　第13條補充條款如下：__________________________

　　工程發(fā)包方供應材料設備一覽表略

　　本合同訂立時間：_________年_____月_____日(即日起生效)

　　發(fā)包方(章)________承包方(章)_________

　　地址：_______________地址：_______________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　電話：______________電話：______________

　　開戶銀行：___________開戶銀行：___________

　　帳號：_______________帳號：_______________

　　郵政編碼：___________郵政編碼：___________

裝修合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、協(xié)議內(nèi)容：甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進行裝修。

　　二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工，方案包括平面圖、水電圖、施工電路布置圖等。

　　三、甲方的權(quán)利和義務

　　（一）甲方的權(quán)利

　　1。甲方有對乙方不符合甲方設計的地方要求返工的權(quán)利；

　　2。對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題，甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外，還有終止合同的權(quán)利。

　　四、乙方的權(quán)利和義務

　　（一）乙方的義務

　　1．乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負；乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負；因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

　　2．自甲方交付乙方之日起，乙方應協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

　　3．嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿意；

　　4．愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意或技術(shù)原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償；

　　5．精心施工，認真負責，打造精品工程。

　　一、質(zhì)量要求：

　　（1）地板及墻面磚鋪貼后不得出現(xiàn)：接縫不嚴不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象。

　　（2）墻面刮完后，不得有不平，刮刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。

　　（3）工藝天花板不得有接縫不嚴不平，接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。施工質(zhì)量必須要符合設計要求和居然萬佳規(guī)范標準。否則甲方有權(quán)要求乙方返工，返工所發(fā)生的一切費用由乙方負擔；施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。

　　（5）在乙方進行裝修的物料中，除燈管，頂燈，壁紙，地板由甲方購買，其他的物料費用全部由乙方承擔。

　　（6）對于裝修過程中產(chǎn)生的所有垃圾要求乙方自行清理，裝修所需的部分材料如軟膜的購買及安裝，木地板的鋪設費用均由乙方承擔，

　　五、工程內(nèi)容及合同金額：

　　（一）工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算；

　　（二）合同預算金額：

　　本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣：（大寫）

　　本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣：（小寫）元

　　（為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設計時就按合同及時向甲方提出建議，并得到甲方的認可。）

　　六、分期付款方式：

　　首期：甲方先付元裝修款。

　　二期：工程初裝完成付給乙方元裝修款。

　　三期：工程完工后二十天內(nèi)進行驗收，如發(fā)現(xiàn)問題，需乙方全力配合完善，待驗收合格后，甲方付給乙方元裝修款。余款元作為乙方對整個工程的質(zhì)量保證金。

　　七、協(xié)議工程完成期限：

　　本工程施工期限自20xx年月日起至20xx年月日止，共計天。

　　本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守，除甲方因本協(xié)議第三、（一）、2原因有權(quán)終止合同外，未經(jīng)雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。

　　八、本工程除甲方購買的（燈管，頂燈，地板，壁紙）材料外，其余材料由乙方購買，此類材料的質(zhì)量必須達到商場認可后方可購買。

　　九、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。

　　十、本協(xié)議附附件一份。（附裝飾項目預算單一份）

　　甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：電話（或手機）：電話（或手機）：

　　確認日期：年月日確認日期：年月日

裝修合同篇6

　　家庭裝修合同的主要內(nèi)容有哪些?

　　合同一般應該該包括：合同各方的名稱、工程概況、家庭業(yè)主(即裝修戶)的職責、施工單位的職責、工期、質(zhì)量及驗收、工程價款及結(jié)算、材料供應、安全生產(chǎn)和防火、資歷和違約責任、爭議或糾紛處理、其他約定合同附件說明等。這些部分對構(gòu)成合同的完整性都是不可缺少的因素。

　　合同中誰是甲方，誰是乙方?

　　一般合同有發(fā)包方和承包方兩方，通過中介機構(gòu)的需要增加第三方，一般稱為委托方。發(fā)包方就是家庭，一般以戶主姓名作為發(fā)包方，又稱為甲方。承包方是進行工程施工的單位，如XX建筑裝飾公司，又稱為乙方。無論是合同哪一方，都必須真實可靠，作為乙方和委托單位，還必須要有國家工商行政管理機構(gòu)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。

　　合同中工程概況如何標明?

　　工程概況是合同中最重要的部分，它包括工程名稱、地點、承包范圍、承包方式、工期、質(zhì)量和合同造價。家庭裝修工程可以有多種方式，如承包設計和施工、承攬施工和材料供應、承攬施工及部分材料的選購、甲方供料乙方只管施工、只承接部分工程的施工等，方式不同，各方的工作內(nèi)容就不同。

　　應當注意，概況中的工期、質(zhì)量和造價只是原則性的概括，其中工期只注明等級及執(zhí)行標準，合同價款注明總額。具體說明在合同后面部分有專項說明。

　　如何明確合同雙方的職責?

　　1、甲方：家庭業(yè)主作為房屋的主人和裝修后的使用者，在工程中主要承擔的工作包括：向施工單位提供住宅圖紙或做法說明，騰空房屋并拆除影響施工的障礙物，提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備;辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù);負責保護好各種設備、管線;做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾清理等工作，并承擔相應費用;確定駐工地代表，負責合同履行、質(zhì)量監(jiān)督，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜，確定委托單位等。

　　2、乙方：乙方的工作就是要按甲方的要求進行進行的施工，具體包括擬定施工方案和進度計劃交甲方審定，嚴格按施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定、圖紙或做法說明進行施工;做好質(zhì)量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結(jié)算;遵守政府有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好保衛(wèi)、垃圾處理、消防等工作，處理好與周圍住戶的關(guān)系;負責現(xiàn)場的成品保護，指派駐工地代表，負責合同履行，按要求保持，保量，按期完成施工任務。

　　合同中如何對材料供應做出規(guī)定?

　　合同中應注明：由甲方負責提供的材料，應是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時運到現(xiàn)場，如發(fā)生質(zhì)量問題由甲方承擔責任甲方提供的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方支付保管費，如乙方保管不當造成損失，由乙方負責保管不當造成損失，由乙方提供的材料，不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用;若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　合同中應如何規(guī)定工程質(zhì)量驗收?

　　關(guān)于工程質(zhì)量驗收，合同中應做出以下明確規(guī)定：

　　1、雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的的檢查和驗收手續(xù)，如隔斷墻、封包管線等。甲方不按時參加驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用。由此造成的停工，可順延工期。若復驗不合格，費用由乙方承擔，工期也應順延。

　　2、由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響的工程質(zhì)量由甲方承擔返工費，工期相應順延;由乙方原因造成的質(zhì)量事故返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　3、工程竣工后，甲方在接到乙方通知三日內(nèi)組織驗收，辦理移交手續(xù)。未能在規(guī)定時間組織驗收，應及時通知乙方，并應承認接到乙方通知三日后的日期為竣工日期，承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。

　　什么情況下工期可以順延?

　　合同中應當做出規(guī)定，發(fā)生以下情況，工期應相應順延：

　　1、因甲方未按約定完成工作，影響工期。

　　2、因設計變更影響工期。

　　3、因非乙方原因造成的停水，停電，停氣及不可抗力因素影響，導致一周累計停工八小時。

　　如乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　如何簽訂房屋裝修合同：

　　1、合同主體要明晰

　　合同中應首先填寫甲方、乙方的名稱和聯(lián)系方法。此處應注意一個細節(jié)，很多公司只蓋一個有公司名稱的章，您必須要求裝飾公司將內(nèi)容填滿，并進行核對。您還應注意簽訂合同的裝修公司名稱，是否與合同最后蓋章的公司名稱一致。

　　如果不符，必須問明二者之間的關(guān)系，并在合同上注明。如此做的理由是一旦發(fā)生糾紛，一定要有裝修公司比較完整的法人登記情況，以備將來投訴或起訴，省去查詢的麻煩，而且能夠找到確切的責任承擔者。

　　2、工程監(jiān)理人的確定。

　　合同中規(guī)定了可以實行工程監(jiān)理，“工程監(jiān)理”是指監(jiān)理人受消費者即甲方的委托，對工程建設項目實施監(jiān)督和管理的活動。“監(jiān)理人”是指取得監(jiān)理資格證書，具有法人資格的公司、監(jiān)理事務所或單位。由此可以看出，作為工程監(jiān)理人，其身份是獨立于裝修公司之外的。

裝修合同篇7

　　隨著人們對于房屋裝修質(zhì)量的要求越來越高，和裝修公司出現(xiàn)裝修糾紛的事件也越來越多。而一旦出現(xiàn)裝修糾紛，裝修合同就是保障住戶利益的最主要依據(jù)，因此我們在簽訂裝修合同的時候需要慎而又慎，特別需要注意裝修合同之中的細節(jié)問題。

　　裝修合同之中需要注意哪些細節(jié)問題呢?下面就讓小編為大家介紹一下簽訂裝修合同的時候需要注意的細節(jié)問題，讓您遠離裝修合同糾紛，保證您的切身利益。

　　注意裝修合同之中的細節(jié)問題，我們想要了解裝修合同的構(gòu)成。裝修合同裝修住戶和裝修公司簽訂的具有法律效益的文件，對于裝修過程中的各個細節(jié)都有所介紹，例如裝修的工期、質(zhì)量、開支、付款以及裝修之中使用的材料都有所標注。

　　在現(xiàn)代國內(nèi)的中大型城市之中，對于裝修房屋有著較為成熟和規(guī)范的管理方式，會由相關(guān)方面的委員會或者建設局制定標準的裝修合同，而一般來說裝修合同有以下幾個方面構(gòu)成：

　　1、工程主體：施工地點名稱、甲乙雙方名稱。

　　2、工程項目：包括序號、項目名稱、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、計價、合計、備注(主要用于注明一些特殊的工藝做法)等，這部分多數(shù)按附件形式寫進程預算(報價)表中。

　　3、工程工期：包括工期為多少天、延期的違約金等。

　　4、付款方式：對款項支付手法的規(guī)定。

　　5、工程責任：對于工程施工過程中的各種質(zhì)量和安全責任作出規(guī)定。

　　6、雙方簽章：包括雙方代表人簽名和日期;作為公司一方，還應有公司章。

　　在簽訂裝修合同之前應提前了解所在城市對于裝修合同的標準規(guī)定，以防止在簽訂的時候上當受騙。

　　在裝修過程中，由于設計的變更、住戶個人的要求以及預算等問題會變更裝修方案，那么裝修公司會對于裝修合同進行一定量的調(diào)整，而在這個時候需要特別注意重新簽訂的裝修合同和原先合同之間的差別，例如在單位方面，有些裝修公司會在這方面做手腳，而在正規(guī)裝修合同之中的單位應使用國內(nèi)通用的法定計量單位，不可使用英制等單位。

　　裝修事宜十分繁瑣，找一家裝修公司能夠極大節(jié)省時間和精力，但是也需要您在尋找裝修公司的時候多加考察，特別是在簽訂裝修合同的時候注意細節(jié)方面。

裝修合同篇8

　　甲方：________有限公司

　　乙方：________層________號商鋪經(jīng)營者

　　甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條裝修商鋪

　　本合同裝修場地：________。

　　第二條裝修期限

　　裝修期限自________年________月________日起至________年________月________日止。

　　第三條裝修押金

　　乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金________元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。

　　第四條裝修條例

　　1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。

　　2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。

　　3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

　　4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。

　　5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成，否則每逾期一日應交納違約金（日租的兩倍）元，租期不順延。

　　6、乙方需要改造商鋪（包括在場地內(nèi)設置固定裝置），應經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。

　　7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書面回復后嚴格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。

　　8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全，消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

　　9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。

　　10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。

　　11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。

　　第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：________乙方：________

　　負責人：________負責人：________

　　聯(lián)系電話：________聯(lián)系電話：________

　　___年___月___日____年____月____日

【裝修合同】相關(guān)文章：

裝修公司裝修合同06-23

裝修合同07-05